PREDMET PONUDBE
1 PRESKUSNA ENOTA MOTORJA ZA NAPREDEN ZRAK
OSKRBA IN OBNOVITEV TUBE
DIREKTORAT FABRIKA POSLOVNIH MOTORJEV
ŠTEVILKA DATOTEKE 85.02 / 122178
DATUM PONUDBE IN ČAS 06 / 07 / 2012 15: 00
PRILOGA ZGODOVINA 20 / 06 / 2012
POSTOPEK PONUDBE
SPECIFIKACIJSKI STROŠKI / RAČUN BANKE ŠT.: 100, - TL / VAKIFBANK ESK. SMA-ji. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
RAZPIS PONUDBE Yaşar UZUNÇAM
POVEZANE Z RAZPISOM Umut DÖNER
TELEFON IN FAX NO
0-222-224 00 00 (4435-4436)
Nabava: 225 50 60, sedež: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONSKI POŠTNI NASLOV cooking@tulomsas.com.tr
OBVESTILO O PONUDBI
Dobava in obnavljanje stisnjenih zračnih cevi bo izvedeno.
OD GENERALNE DIREKTORATE TULOMSAS:
Registrska številka: 2012 / 76473
1- Uprava a) Naslov: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKISEHIR
b) Telefonska številka in številka faksa: 0 222 224 00 00 4435 4436 225 50
2 - Narava, vrsta in količina predmeta razpisa: Stisnjeni zrak za pero 1 Test Motor Unit
dobava in obnova cevi bosta potekala v skladu s tehničnimi specifikacijami.
3- razpis a) Kraj: TÜLOMSAŞ razpisna komisija Sejna soba
b) Datum in čas: 06 / 07 / 2012 - Čas 15: 00
4- Navedena javna naročila potekajo z odprtim razpisnim postopkom, pri čemer se od ponudnikov prejmejo ponudbe domačih ponudnikov.
Dokumenti, zahtevani za sodelovanje na razpisu, so vključeni v razpisno dokumentacijo.
To je navedeno.
5- Ponudbe za oddelek za nabavo generalnega direktorata TÜLOMSAŞ 06 / 07 / 2012
15: mora biti podan ali prejet do 00.
6- razpisni dokument TÜLOMSAŞ Oddelek za nabavo in oskrbo generalnega direktorata
vidna. Ponudniki so dolžni kupiti razpisno dokumentacijo in isto
100 je mogoče dobiti na naslovu s ceno TL (vključno z DDV).
7-Bid obveznica dobi najmanj 3% od cene ponudbe.
8 - Ta ponudba je predmet zakonov 4734 in 4735, razen določb o prepovedi kazni in ponudb.
To pa ne.
izvajalec
POSTOPEK ODPRTE PONUDBE
SPECIFIKACIJA ZA UPRAVLJANJE TIPA, KI SE UPORABLJA ZA NABAVO STORITEV
(Za domače ponudnike)
I - PREDMET PONUDBE IN VPRAŠANJA, POVEZANA Z PONUDBO
Člen 1 - Podatki o lastniku podjetja
1.1. Lastnik podjetja;
a) Ime: Izvajalec (Turčija lokomotiv in Motor Industry Inc.)
b) Naslov: Ahmet Kanatli Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefonska številka: 0 222-224 00 00 / (4435-4436)
d) Številka faksa: 0 222-225 50 60 (nabava) - 225 72 72 (sedež)
e) elektronski naslov: tulomsas@tulomsas.com.tr
f) Ime in priimek ustreznega osebja: Yaşar UZUNÇAM - načelnik
1.2. Ponudniki, kontaktne informacije z zgoraj navedenih naslovov in številk
z zagotavljanjem.
Člen 2 - Informacije o predmetu pogodbe
Storitev predmeta razpisa;
a) Ime: Dobava in obnova jeklenke za stisnjen zrak za preskusno enoto motorja
b) registracijska številka JCC: 2012 / 76473
c) Količina in vrsta: 1 Pen
d) Kraj: TÜLOMSAŞ
e) Drugi podatki: Tehnična specifikacija 250.172
Člen 3 - Informacije o razpisu
Informacije o razpisu:
a) Razpisni postopek: Postopek odprtega razpisa
b) Naslov ponudbe: TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Datum ponudbe: 06.07.2012
d) Čas razpisa: 15.00
e) Kraj sestanka razpisne komisije: dvorana za zbiranje ponudb TÜLOMSAŞ
Člen 4 - Opazovanje in naročanje razpisne dokumentacije
4.1. Razpisno dokumentacijo si lahko brezplačno ogledate na spodaj navedenem naslovu. Vendar pa bo ponudba za ponudbo
tiste, ki morajo kupiti razpisno dokumentacijo, ki jo je odobrila pogodbena stranka.
a) Razpisni dokument je na voljo na: TÜLOMSAŞ Oddelek za nabavo in dobavo
b) Če je mogoče kupiti razpisno dokumentacijo: TÜLOMSA and Oddelek za javna naročila in dobavo
c) Prodajna cena razpisne dokumentacije (z DDV): 100, - TL
4.2. Razpisni dokument mora spremljati serija kompasov, ki prikazujejo dokumente, ki jih vsebuje. Ponudnik, ponudba
Preverite, ali so dokumenti, ki sestavljajo dokument, avtentični in da so dokumenti popolni.
bi. Po opravljenem pregledu mora naročnik izvirnikom predložiti vse dokumente, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo.
v skladu s pismom.
4.3. Z nakupom razpisne dokumentacije je ponudnik upravičen do tega
pravila.
Člen 5 - Kraj predložitve ponudb
5.1. TÜLOMSAŞ Oddelek za nabavo in dobavo
5.2. Ponudbe se lahko predložijo na omenjeni kraj do datuma in ure ponudbe.
pošte. Ponudbe, ki ne dosežejo naročnika, dokler traja ponudba, se ocenijo.
To se zaračuna.
5.3. Ponudbe, ki jih naročnik prejme ali jih prejme, se iz kakršnega koli razloga umaknejo, razen za izdajo dodatka.
To ni mogoče pridobiti.
5.4. Če se datum, določen za ponudbo, ujema s praznikom, se ponudba izvede prvi delovni dan, ki sledi
na istem kraju v zgoraj navedenem času in ponudbe, ki so bile predložene do tega časa, sprejete.
5.5. V primeru, da se delovni čas spremeni pozneje, se ponudba izvede v zgoraj navedenem času.
5.6. Čas nastavitev Turčiji Radiotelevizija (TRT), ki temeljijo na nacionalnem nastavitev časa.
Člen 6 - Obseg razpisne dokumentacije
6.1. Razpisna dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov:
a) Upravna specifikacija in seznam potreb
b) Tehnična specifikacija 250.172
c) Osnutek pogodbe
d) Splošni pogoji storitve
e) Standardni obrazci (predlog cene za enoto in urnik, začasno jamstveno pismo)
6.2. Poleg tega v skladu z ustreznimi določbami te specifikacije,
pisne izjave naročnika na pisno zahtevo naročnika.
sestavlja del.
6.3. Ponudnik natančno preuči vsebino vseh zgoraj navedenih dokumentov
Potrebujejo. Odgovornost v primeru neizpolnjevanja pogojev za oddajo ponudbe
pripada ponudniku. Ponudbe, ki niso v skladu s postopkom, opisanim in opisanim v razpisni dokumentaciji,
niso ocenjeni.
II - VSEBINE ZA SODELOVANJE V RAZPISU
Člen 7 - Dokumenti in merila usposobljenosti, potrebna za sodelovanje v razpisu
7.1. Da bi ponudniki lahko sodelovali v razpisu, je treba predložiti naslednje dokumente v naslednjem vrstnem redu:
ponuditi morajo:
a) spričevalo Gospodarske zbornice in / ali gospodarske zbornice, ki je registrirana v skladu z zakonodajo;
1), prejeto v letu objave ponudbe v primeru fizične osebe,
Dokument, ki navaja, da je registriran za Gospodarsko zbornico in / ali industrijo ali zbornico,
2) V primeru pravne osebe je pravna oseba vpisana v register v skladu z zakonodajo.
Pravne osebe, ki je bila pridobljena od Gospodarske zbornice in / ali industrije v letu po objavi razpisa.
dokument, da je vpisan v register,
b) izjavo o podpisu ali krožnico s podpisom, ki dokazuje, da je pooblaščena za oddajo ponudbe;
1) notarizirana izjava podpisa v primeru resnične osebe,
2) V primeru pravne osebe, s partnerji, člani ali ustanovitelji pravne osebe,
navaja najnovejši status, ki označuje uradnike v upravi pravne osebe.
notarsko podpisano okrožnico pravne osebe,
c) pismo o predlogu, katerega oblika in vsebina sta določeni v prilogi k specifikaciji,
d) obveznica ponudbe, katere oblika in vsebina sta določeni v prilogi k specifikaciji, \ t
e) spričevala o usposobljenosti, določena v tej specifikaciji, \ t
f) V primeru udeležbe na razpisu po pooblaščencu, notar osebe, ki sodeluje v ponudbi v imenu ponudnika
pooblaščeni odvetnik in notarsko deklaracijo podpisa,
g) Če lahko podizvajalec deluje, je podizvajalec
seznam del in podizvajalcev, ki jih izvajalec namerava imeti,
h) Če se zahteva potrdilo o delovnih izkušnjah, ga mora ponudnik predložiti, da prikaže delovne izkušnje.
Dokument, v primeru partnerja pravne osebe z več kot polovica delnic, in Turčija Sobe
Zveza borz ali pooblaščeni računovodja ali neodvisni računovodski finančni svetovalec ali notar
Družba je izdala po prvi objavi in nazaj od datuma izdaje za zadnje eno leto.
potrdilo o statusu partnerstva, ki dokazuje, da se ta pogoj stalno vzdržuje,
i) druge dokumente, ki jih uprava lahko zahteva:
7.2. Dokumente, ki jih je treba poiskati za strokovno in tehnično usposobljenost in bi jih morali nositi ti dokumenti
merila;
7.2.1. Ponudniki so povezani s predmetom ponudbe;
a) Če je proizvajalec dokument ali dokument, ki navaja, da je proizvajalec,
b) Če je pooblaščeni prodajalec ali pooblaščeni zastopnik
dokument ali dokumente,
c) Če deluje v prostih conah v Turčiji, skupaj z enim od zgoraj navedenih dokumentov
predloži potrdilo o dejavnosti proste cone, ki ga je predložila, priloženo k predlogom.
- Dokument ali dokumenti, ki dokazujejo, da je ponudnik proizvajalec, je naslednji:
a) potrdilo o registraciji, izdano v imenu ponudnika, \ t
b) Zmogljivost, ki jo izda poklicna zbornica, v katero je ponudnik član v imenu kandidata ali ponudnika
Poročilo,
c) Proizvodnja, ki jo organizira poklicna zbornica, kjer je ponudnik registriran v imenu kandidata ali ponudnika
Potrdilo o usposobljenosti,
ç) Ponudnik se v imenu kandidata ali ponudnika registrira v strokovni zbornici in v predlogu
Potrdilo o domačem blagu v zvezi z blagom,
d) pristojni organ v skladu z ustrezno zakonodajo v zvezi s tem, da je ponudnik proizvedel zadevno blago
ali dokumenti, ki jih izdajo organizacije, in navajajo, da je ponudnik proizvajalec ali proizvajalec.
7.2.2. Ponudniki pripravijo predhodni projekt v zvezi z izvedenim delom in jih predložijo skupaj s ponudbami.
7.2.3. Ponudniki, ki niso proizvajalci, proizvajalec jeklenk za stisnjen zrak in certifikat CE
mednarodni akreditacijski organ.
7.2.4. TÜLOMSAŞ je pooblaščen, da odloči, ali je ponudnik tehnično usposobljen ali ne.
Če je potrebno, lahko naročnik obišče ponudnika (če obstaja podizvajalec) in
pregledati njegovo delo. Kot rezultat tega pregleda so točke 70 razvrščene v skladu z obrazcem za kvalifikacijo dobavitelja
Ponudnik, ki ga ne prejme, je izključen iz ocenjevanja.
7.3. Kako se predložijo dokumenti:
7.3.1. Ponudniki so lahko overili izvirnike ali izvirne dokumente zgoraj navedenih dokumentov.
vzorcev. Dokumentov o delovnih izkušnjah, povezanih z delom, ki je predmet razpisa ali podobnih del
izvirnike overjenih dokumentov dokumentov o delovnih izkušnjah,
predloži naročniku pred odobritvijo naročnika.
7.3.2. Notarski dokumenti morajo vsebovati ini verodostojen komentar dur
fotokopijo tistih, ki jih je odobril gör, enako kot predloženo ”ali
Prevozniki ne bodo veljavni.
7.3.3. Ponudniki, izvirniki dokumentov, med razpisom, razpisna komisija "prvotna uprava je bila videna"
zamenjati s fotokopijami.
7.3.4. Če se zahtevajo dokumenti o kontroli kakovosti;
[Certifikat sistema vodenja kakovosti / Certifikat sistema vodenja okolja / Certifikat sistema vodenja kakovosti in
certifikat sistema okoljskega ravnanja, ki ga je akreditirala Turška akreditacijska agencija.
certifikacijski organi ali Mednarodni sporazum o medsebojnem priznavanju Mednarodnega akreditacijskega foruma
certifikacijskih organov, akreditiranih pri nacionalnih akreditacijskih organih.
obvezno. Mednarodni akreditacijski forum
Akreditirani s strani nacionalnih akreditacijskih organov v Pogodbi o vzajemnem priznavanju
certifikacijskih organov in veljavnost dokumentov, ki jih izdajo te organizacije.
potrditi s pismom turške akreditacijske agencije. Datum ponudbe
ali potrditve, prejete v enem letu pred tem datumom. Vendar pa turška akreditacija
Organizirajo certifikacijski organi, ki naj bi jih akreditirali
Za dokumente in potrdila z oznako TURKAK za akreditacijo,
potrditev ni obvezna. Ta dokument zadostuje za veljavnost na dan ponudbe.
Člen 8 - Odprtost ponudbe tujim ponudnikom
V tem razpisu lahko sodelujejo samo domači ponudniki.
Člen 9 - Tisti, ki ne morejo sodelovati v razpisu
9.1. Naslednji so neposredno ali posredno ali kot podizvajalci v imenu sebe ali drugih
ne morejo na noben način sodelovati v ponudbi:
a) V skladu z določbami zakonov 4734 in 4735
prepovedano sodelovanje pri javnih naročilih in v okviru protiterorističnega zakona št. 3713.
kaznivih dejanj in organiziranega kriminala.
b) Tisti, za katere se ugotovi, da so zadevni organi storili goljufivi stečaj.
c) Razpisne organe naročnika ali osebe, ki so dodeljene takšnim odborom.
d) pripraviti, izvršiti in dokončati vse razpisne postopke naročnika v zvezi s predmetom ponudbe in
pooblaščen za odobritev.
e) zakonci oseb iz odstavkov (c) in (d) ter krvi do tretje stopnje in druge stopnje
sorodniki bukve in rejniki.
(f) partnerji in podjetja iz odstavkov (c), (d) in (e);
delniške družbe, v katerih niso zaposlene ali imajo največ 10% svojega kapitala
izključeni).
9.2. Izvajalci, ki opravljajo svetovalne storitve storitve, ki je predmet ponudbe, ne morejo sodelovati na razpisu za to delo.
Ta prepoved ne sme zajemati več kot polovice kapitala teh družb z njihovimi partnerskimi in upravljavskimi odnosi.
velja za podjetja, kjer imajo več.
9.3. Kljub zgoraj navedenim prepovedim bodo ponudniki, ki sodelujejo na razpisu, izključeni iz ponudbe in njihova obveznost ponudbe bo
Posneto. Poleg tega tega stanja ni mogoče določiti med ocenjevanjem ponudb.
če je bila ena od teh ponudb dodeljena, se jamstvo evidentira kot prihodek in ponudba se razveljavi.
Člen 10 - Razlogi za izključitev
Ponudniki v naslednjih primerih, če so določeni, ponudbo
se bodo sprostila to:
a) Stečaj, v likvidaciji, katerega dela opravlja sodišče, ki izjavlja konkordat,
začasno ali v podobnem položaju v skladu z določbami zakonodaje v svoji državi.
b) Sodišče zaradi dolgov do upnikov, katerih stečaj je bil prijavljen
ali v podobnem položaju v skladu z določbami zakonodaje na njenem ozemlju.
c) dolg socialne premije na dan oddaje ponudbe.
d) Od dneva oddaje ponudbe dokončna davčna obveznost.
e) Sodba v petih (5) letih pred datumom ponudbe
nošenje.
f) v petih (5) letih pred datumom ponudbe,
uprava določi, da bo izvajala nasprotne dejavnosti.
g) Z dnem razpisa je zbornica prepovedana poklicne dejavnosti, ki je registrirana v skladu z zakonodajo.
da.
h) Zavajajoče informacije in / ali informacije, ki ne zagotavljajo informacij in dokumentov, ki jih uprava zahteva s to specifikacijo.
ponaredek
i) Udeležba na razpisu, čeprav je v členu 9 te specifikacije navedeno, da ne more sodelovati v razpisu.
j) Ugotovljeno je, da delujejo prepovedano ravnanje ali vedenje, določeno v členu 11 te specifikacije.
Kot.
OPOMBA:
? (A), (b) in (g) od Gospodarske zbornice in / ali industrije
Dokument o stanju trdega stanja „.
? (e) dokument;
- pripada resnični osebi v smislu resničnih ljudi
- v zvezi s ponudniki pravnih oseb,
• Upravni odbor delniških družb
• v družbah z omejeno odgovornostjo pripada upravljavcu družbe ali pa vsem partnerjem,
• V delniških družbah, vseh omejenih partnerjih in omejenih partnerjih
delničarjev, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe,
• Za kolektivna podjetja, generalni sekretar za pravosodni register Ministrstva za pravosodje
Zagotovljena bo direkcija enot.
Člen 11 - prepovedana dejanja ali vedenje
11.1. Med razpisom so prepovedana naslednja dejanja ali ravnanja:
a) Goljufanje, obljube, grožnje, uporaba vpliva, pridobivanje zanimanja, dogovor, posredovanje, podkupovanje ali drugo
prekršek
b) obotavljati ponudnike, preprečiti udeležbo, ponuditi sporazum s ponudniki ali
spodbujati, delovati na način, ki vpliva na konkurenco ali odločitev o razpisu.
c) izdajanje, uporaba ali poskus ponarejanja dokumentov ali lažnih jamstev.
d) v razpisu; razen da bi lahko ponudili alternativo
predložiti več kot eno ponudbo, neposredno ali posredno, osebno ali po pooblaščencu.
e) za sodelovanje v razpisu, čeprav je v členu 9 te specifikacije navedeno, da ne more sodelovati v razpisu.
11.2. Za tiste, ki so storili to prepovedano dejanje ali ravnanje, odvisno od narave dejanja ali ravnanja, 4734
Št. 4 zakona.
Člen 12 - Stroški priprave razpisa
Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudb nosijo ponudniki. Uprava, potek razpisa
in ne glede na izid ponudnik nikakor ni odgovoren za nastale stroške.
potekala.
Člen 13 - Opazovanje kraja dela
13.1. Obiskati kraj, kjer bo delo opravljeno, in pregledati območje; pripraviti in zavezati
Ponudnik je odgovoren, da zagotovi vse informacije, ki se lahko zahtevajo za vstop. Delovno mesto in
vsi stroški, povezani z ogledom okolja, pripadajo ponudniku.
13.2. Ponudnik z obiskom kraja in okolice; obliko in naravo delovnega mesta, podnebje
potrebnih del za izvedbo dela in materialov, ki se bodo uporabljali
količino in vrsto ter stroške in čas za dosego delovnega mesta
informacije; nevarnosti, izredne razmere in drugo
potrebne informacije o elementih.
13.3. Naročnik prejme zahtevo ponudnikov, da si ogledajo kraj, kjer se bo delo opravilo.
bo dala potrebno dovoljenje za vstop v stavbo in / ali zemljišče.
13.4. Ponudnik pri ocenjevanju ponudb preveri kraj, kjer
pripravljen.
Člen 14 - Razlaga v razpisni dokumentaciji
14.1. Ponudniki morajo biti razloženi v razpisni dokumentaciji med pripravo ponudb.
pisno do sedem (7) dni pred rokom za oddajo ponudb
lahko zahteva pojasnilo. Zahteve po pojasnitvi po tem datumu bodo ocenjene.
To se zaračuna.
14.2. Če se zahteva za pojasnilo šteje za primerno, je treba razlago naročnika. \ T
Dokument se pošlje vsem ponudnikom v pisni obliki s pismom ali ročno proti podpisu.
Ta pisna izjava naročnika obvesti vse ponudnike najmanj tri (3) dni pred rokom za oddajo ponudb.
lastnik podjetja.
14.3. Opis vključuje opis vprašanja in podrobne odgovore uprave; vendar pa zahteva po pojasnitvi
identiteto najdenega ponudnika.
14.4. Pisna pojasnila se predložijo ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo po datumu objave.
razpisne dokumentacije.
Člen 15 - Sprememba razpisne dokumentacije
15.1. Bistveno je, da v razpisni dokumentaciji po objavi ni nobenih sprememb. Vendar, ko je napovedana
ali spremembe specifikacij, specifikacij in prilog
v primeru, da naročnika določi naročnik ali pisno obvestijo ponudnike,
Naročnik lahko spremeni razpisno dokumentacijo in. \ t
ponovno napovedano.
15.2. Dopolnilo se pošlje vsem prejemnikom razpisne dokumentacije s pismom ali ročno proti podpisu.
in biti obveščeni vsaj tri (3) dni pred datumom ponudbe.
15.3. Dodaten čas je potreben za pripravo predlogov zaradi sprejetih sprememb
v primeru dodatka za največ dvajset (20) dni
z odložitvijo. Med odlogom se bo razpisna dokumentacija še naprej prodajala in prejemala.
15.4. V primeru izdaje dodatka,
bodo imeli možnost ponovne ponudbe.
Člen 16 - Svoboda naročnika, da prekliče ponudbo pred iztekom roka za oddajo ponudb
16.1. V dokumentih, ki jih naročnik šteje za potrebne ali vključeni v razpisno dokumentacijo,
kadar se ugotovi, da obstajajo vprašanja, ki jih ni mogoče popraviti,
lahko prekličete pred dražbo.
16.2. V tem primeru je treba razveljaviti ponudbo z navedbo razloga za preklic.
Napovedal. Razveljavitev ponudbe se obvesti ponudnike do te stopnje.
16.3. V primeru preklica ponudbe se vse predložene ponudbe štejejo za zavrnjene in te ponudbe
ponudniki bodo brez odpiranja vrnjeni.
16.4. Ponudniki niso upravičeni zahtevati kakršnih koli pravic od naročnika zaradi odpovedi ponudbe.
Člen 17 - podizvajalci
Celotnega javnega naročila ali dela, ki je predmet javnega naročila, ni mogoče oddati podizvajalcem.
III - VPRAŠANJA V ZVEZI S PRIPRAVO IN ODDAJO PONUDB
Člen 18 - Valuta v ponudbi in plačilih, jezik ponudbe
18.1. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v turški liri (TL). Plačila, določena v pogodbi
Turška lira (TL).
18.2. Vsi dokumenti in priloge ter drugi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti v turškem jeziku. V drugem jeziku
Predloženi dokumenti se štejejo za veljavne, če so predloženi skupaj s potrjenim turškim prevodom. ta
V primeru razlage predloga ali dokumenta prevlada turški prevod.
Člen 19 - Delna ponudba
19.1. Za predmet razpisa ni mogoče oddati delnih ponudb. Ponudba bo predložena za celotno delo.
Člen 20 - Alternativne ponudbe
Za predmet ponudbe ni mogoče predložiti druge ponudbe.
Člen 21 - Način predložitve ponudb
21.1. Pogoj za udeležbo na razpisu, vključno s ponudbo in ponudbeno garancijo
Vsi dokumenti, ki jih zahteva specifikacija, so dani v kuverto. Ime, priimek ali trgovsko ime ponudnika na ovojnici
naslov, polni naslov obvestila, delovno mesto, ki mu pripada ponudba, in polni naslov naročnika
To je napisano. Prilepljeni del ovojnice mora podpisati, zapečatiti ali žigosati ponudnik.
21.2. Ponudbe morajo biti prejete v skladu z oštevilčenimi oštevilčenimi ponudbami do datuma, določenega v razpisni dokumentaciji.
naročniku (kjer se predložijo ponudbe). Ponudbe, predložene po tem času, ne bodo sprejete in. \ T
se pred odpiranjem vrne ponudniku.
21.3. Ponudbe lahko pošljete tudi s priporočeno pošto. Ponudba ponudb bo poslana po pošti
mora prispeti do naročnika do časa, določenega v razpisni dokumentaciji. Zaradi zamude v pošti
Čas prejema ponudb, ki ne bodo obdelane, se določi z zapisom in. \ T
ne sprejme.
21.4. Predlożene ponudbe niso predmet predlożitve dodatka v skladu z doloćbami te specifikacije.
zato ga ni mogoče umakniti ali spremeniti.
21.5. V primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb z dodatkom,
pravic in obveznosti v zvezi z rokom. \ t
in podaljšan do.
Člen 22 - Oblika in vsebina pisma ponudbe
22.1. Pisni predlogi morajo biti predloženi v pisni obliki in podpisani v skladu s priloženim vzorčnim obrazcem.
22.2. V pismu o predlogu;
a) z navedbo, da je razpisna dokumentacija v celoti prebrana in sprejeta ter navedena v tehničnih specifikacijah
odziv na vse člene tehničnih specifikacij ločeno, \ t
b) Predlagana cena je jasno napisana v skladu s številko in črko, na njej pa se strgajo,
brez izbrisa, brez popravka,
c) Ime, priimek ali trgovsko ime pisma ponudbe mora biti napisana in podpisana s strani pooblaščenih oseb.
obvezno.
Člen 23 - Obdobje veljavnosti ponudb
23.1. Rok veljavnosti ponudb mora biti najmanj 30 (trideset) dni od datuma oddaje ponudbe. Navedeno je to
Pisma ponudbe, ki so krajša od roka, ne bodo upoštevana.
23.2. Po potrebi naročnik predloži rok veljavnosti ponudbe pred koncem obdobja veljavnosti ponudbe.
največje podaljšanje zgoraj navedenega obdobja. ponudniki
lahko sprejme ali zavrne to zahtevo uprave. Podaljšanje obdobja veljavnosti ponudbe naročnika
Ponudnik, ki je zahtevo zavrnil, se vrne.
23.3. Ponudniki, ki sprejemajo zahteve, pogoje ponudbe in pogodbe, ne da bi spremenili ponudbeno obveznost
veljavnosti nove ponudbe in začasnega jamstva v vseh pogledih.
mora nadoknaditi.
23.4. Zahtevki in odgovori so pisni, poslani po pošti ali v zameno za podpis.
dostavi ročno.
Člen 24- Stroški, vključeni v ceno ponudbe
24.1. Ponudniki plačajo davke, dajatve,
stroški in podobni stroški ter stroški ravnanja, razkladanja in zlaganja.
24.2. (24.1) Povečanje stroškovnih postavk, navedenih v členu 1 (2). \ T
V primeru, da pride do ponudbe, predlagana cena vključuje delež za kritje takšnih povečanj ali razlik.
To bo.
24.3. Poleg tega - če obstajajo, v tehničnih specifikacijah - stroški usposabljanja in tako naprej. vključeni v ponudbeno ceno.
24.4. Izvajalcu se plača davek na dodano vrednost (DDV) za ta nakup.
Člen 25 - Začasno jamstvo
25.1. Ponudniki bodo lahko določili svoj znesek, ki ni manjši od 3% cene ponudbe
dajejo začasno jamstvo. Dajanje garancije za ponudbo manj kot 3% od predlagane cene
Ponudbe ponudnikov se izključijo iz ocenjevanja.
25.2. Jamstva bank in zasebnih finančnih institucij, predloženih kot začasno jamstvo
obdobje veljavnosti je najmanj trideset (30) dni.
25.3. Ponudbe, ki niso bile predložene skupaj s sprejemljivo ponudbo, morajo biti
ne bodo upoštevani, ker pogoji za udeležbo niso izpolnjeni.
Člen 26- Vrednosti se sprejmejo kot jamstvo
26.1. Vrednosti, ki jih je treba sprejeti kot zavarovanje, so navedene spodaj;
a) Gotovina v valuti ponudbe.
b) Jamstva, ki jih banke in zasebne finančne institucije dajo v valuti ponudbe.
c) Državni dolžniški vrednostni papirji, ki jih je izdal podsekretariat ministrstva za finance in
dokumenti.
26.2. (c) obresti iz pododstavkov in dokumentov, izdanih namesto teh pojasnil k nominalni vrednosti
kot jamstvo na prodajno vrednost, ki ustreza glavnici.
To je.
26.3. V skladu z veljavno zakonodajo je dovoljeno, da se vključijo v dejavnosti tujih bank v Turčiji ¢
jamstva za izdajo so prav tako sprejeta kot jamstvo.
26.4. V primeru jamstvenega pisma se obseg in oblika tega pisma priložita razpisni dokumentaciji.
morajo biti v skladu z načeli v obliki ali ustrezni zakonodaji. Načela v obliki ali
Jamstva, izdana v nasprotju z veljavno zakonodajo, se ne štejejo za veljavna.
26.5. Jamstva se lahko nadomestijo z drugimi vrednostmi, sprejetimi kot zavarovanje.
26.6. V vsakem primeru jamstev, ki jih prejme uprava, ni mogoče zaseči in jim je naložen previdnostni ukrep.
nepremagljiv.
Člen 27 - Kraj dostave garancije za ponudbo
Jamstvena pisma se predložijo razpisni komisiji v ovojnici ponudb.
Vlaganje varščin, ki niso garancijska pisma, računovodskim direktoratom in. \ T
v kuverto je treba predložiti račune.
Člen 28 - Vračilo garancije za ponudbo
28.1. Zagotovi se garancija za oddajo ponudbe in sklene pogodba.
bo vrnjena takoj po podpisu.
28.2. Jamstva drugih ponudnikov se vrnejo po odobritvi odločitve o ponudbi.
28.3. Vračilo garancije za ponudbo, banki ali ponudniku / pooblaščenemu zastopniku ob podpisu
dostavi ročno.
IV - O OCENJEVANJU PONUDB IN NAROČILU
VPRAŠANJA
Člen 29 - Prejem in odpiranje ponudb
29.1. Ponudbe se predložijo naročniku do časa, določenega v razpisni dokumentaciji. Razpisna komisija
Število ponudb, oddanih ob uri, določeni v razpisni dokumentaciji, se določi z minuto in pripravljeno.
in se ponudba začne takoj. Razpisna komisija predloži kuverte po vrstnem redu prejema.
Preučuje. 21.1 specifikacije. ovojnice, ki ne ustrezajo
niso ocenjeni. Ovojnice se odprejo v vrstnem redu prejema pred ponudniki in ponudniki.
29.2. Ali dokumenti ponudnikov manjkajo ali ne,
preverite, ali je to primerno. Pomanjkljivi dokumenti ali pisma s ponudbo in obveznice za ponudbo
Neustrezni ponudniki se zabeležijo v minutah. Ponudniki in cene ponudb so objavljeni. Lahko
Pripravljeni zapisnik podpiše razpisna komisija. Na tej stopnji; zavrnitev katere koli ponudbe ali. \ t
dokumentov, ki predstavljajo ponudbo, ni mogoče popraviti in dokončati. Ponudbe
seja se zaključi za takojšnjo oceno komisije.
Člen 30 - Vrednotenje ponudb
30.1. Pri ocenjevanju ponudb najprej manjkajo dokumenti ali dokumenti
v skladu s členom 29 te specifikacije.
ponudbe ne bodo vključene v ocenjevanje. Vendar pa je podlaga predloga
manjkajočih dokumentov ali nepomembnih informacij
V primeru pomanjkljivosti ponudnik v roku, ki ga določijo ponudniki tega manjkajočega dokumenta ali informacije
zahtevajo pisno. V določenem času nepopolne manjkajoče dokumente ali informacije
ponudniki izključeni iz ocenjevanja.
30.2. Dokumenti so popolni in pismo o ponudbi in ponudbi
vrednotenje. Na tej stopnji je zmogljivost ponudnikov
merila in pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Aritmetična napaka v ponudbenem pismu in tabeli v prilogi, ki prikazuje cene, ki jih ponujajo ponudniki
v primeru aritmetičnih napak, ki temeljijo na cenah na enoto, ki jih ponujajo ponudniki
sam. Rezultat tega popravka je ponudba. \ T
in ta položaj se takoj pisno sporoči ponudniku. Šteje se, da je ponudnik sprejel to situacijo.
30.3. Kadar je več kot enemu ponudniku ponujena enaka cena
če se ugotovi, da je ugodna ponudba, se upoštevajo naslednji necenovni elementi:
Najugodnejša ponudba v ekonomskem smislu je določena in razpis je zaključen.
30.3.1. Dokument o delovnih izkušnjah v zvezi s predmetom in zneskom ponudnika (v tem primeru,
čas za pripravo potrdila o izkušnjah), \ t
30.3.2. Ponudnik, ki je proizvajalec,
30.3.3. Pripravljenost, da se zagotovi najdaljše trajanje,
30.3.4. Pripravljen je imeti certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001,
30.3.5. Pripravljen je imeti certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.
30.4. Na zadnji stopnji, kot rezultat ocene, je bila ekonomsko najugodnejša ponudba na razpisu
Ponudnik se določi in ponudba ostane na ponudniku. Vendar pa ponudba ne bo pripravljena ali
če predlagana cena ni sprejemljiva za razpisno komisijo
Komisija lahko nadaljuje s pogajalskim postopkom ali zacne ponudbo po postopku, ki ga je treba ponovno dolociti. ponudba
ohranjanje kvalifikacij in pogojev, navedenih v specifikaciji
To je obvezno.
30.5. Razpisna komisija določi utemeljeno odločitev in jo predloži v odobritev razpisnemu organu. odločitev o
imena ali trgovska imena ponudnikov, ponujene cene, datum ponudbe in na katerem ponudniku
razloge za razpis in razloge, zaradi katerih ponudba ni bila izvedena.
30.6. Naročnik odobri odločitev o ponudbi v desetih (10) dneh po datumu odločitve ali
razveljavi z jasno navedbo razloga.
30.7. javnih naročil; če je odločitev sprejeta, se šteje za nično in neveljavno, če je odpovedana.
30.8. Ponudniki, ki nimajo nobenih ponudb, bodo po pošti poslani na naslove obvestil ali
podpis.
30.9. Naročnik lahko zavrne vse ponudbe in razveljavi ponudbo.
Člen 31 - Vabilo k pogodbi
S predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v desetih (10) dneh po datumu obvestila ponudniku, ki ostane na ponudbi
Predmet podpisa pogodbe je treba naročniku sporočiti s podpisom ponudnika ali z vračilom.
s priporočeno pošto na naslov obvestila. Pošlji pismo na pošto
Naslednji sedmi dan (7.) Se šteje za datum obvestila ponudniku. Če naročnik meni, da je to primerno,
Doda se lahko deset (10) dni.
Člen 32 - Obveznica uspešnosti
Izračuna se nad ponudbeno ceno pred podpisom pogodbe od ponudnika, ki ostane na ponudbi
Garancija 6% je sprejeta.
Člen 33- Dolžnost in odgovornost ponudnika
33.1. Ponudnik, ki ostane na razpisu 31 te specifikacije. s predložitvijo končnega jamstva v obdobju. \ t
mora podpisati pogodbo. Takoj po podpisu pogodbe
To bo.
33.2. Če te zahteve niso izpolnjene, ni treba protestirati in sprejemati odločitev.
Obveznost ponudbe ponudnika, ki ostane na ponudbi, se evidentira kot prihodek.
Člen 34 - Vezava ponudbe na pogodbo
34.1. Pogodba, ki jo naročnik pripravi v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije
in izvajalca.
34.2. Davek, ki ga je treba plačati v skladu z veljavno zakonodajo o sklenitvi pogodbe (brez DDV)
pristojbine in drugi pogodbeni stroški pripadajo izvajalcu.
34.3. Če ni drugače navedeno v razpisni dokumentaciji, ni obvezno predložiti pogodbe notarju v odobritev.
V - VPRAŠANJA V ZVEZI Z IZVAJANJEM POGODBE
Člen 35 - kraj in pogoji plačila
35.1. Plačilo za storitev, ki je predmet ponudbe, bo opravil oddelek za finančne zadeve TÜLOMSAŞ.
35.2. Določbe v zvezi z ureditvijo, obračunom, odbitki in plačilom napredka
pogodbe.
35.3. Izvajalec storitvenih del, navedenih v odobrenih pogodbah, v skladu z urnikom dela v letu
mora porabiti.
35.4. Izvajalec opravi več dela kot urnik dela, če ne presega pogodbene cene.
V tem primeru se stroški presežnega dela plačajo v okviru dodatka.
35.5. Z odobritvijo uprave se stroški materiala, dostavljenega zgodaj v roku, določenem v pogodbi
Plačan.
Člen 36- Predplačila in pogoji
Izvajalcu se ne izplača predplačila med uresničevanjem obveznosti.
Člen 37 - Razlike v cenah in pogoji plačila
Za to delo ne bo razlike v ceni.
Člen 38 - Datum začetka in zaključka
Od datuma podpisa pogodbe začne rok za dobavo veljati in začne se delo. Od tega datuma
od 31.12.2012 do datuma storitve. Prej kot je določen čas dostave
Dobave, ki jih je treba opraviti pravočasno, so možne, če uprava meni, da je to primerno.
Člen 39 - pogoji in pogoji za podaljšanje
39.1. Višja sila;
a) Naravne nesreče,
b) Pravna stavka,
c) Splošna epidemija,
d) Objava delne ali splošne mobilizacije, \ t
e) druge podobne situacije, ki jih določi uprava, kadar je to potrebno.
39.2. Sprejetje zgoraj navedenih situacij kot višje sile in podaljšanje roka
višja sila za stanje;
a) ki jih ne povzroči napaka izvajalca,
b) ovira izpolnjevanje obveznosti,
c) Izvajalec ne more odstraniti te ovire,
d) v dvajsetih (20) dneh po datumu višje sile,
kot obvestilo,
e) Potrditi ga morajo pristojni organi.
39.3. Poleg tega uprava, pogodba in splošni pogoji za storitve, izvajanje pogodbe
(predložitev mesta, odobritev projektov in delovni program)
zamude, za katere ni odgovoren izvajalec.
stanje izvajalca, in da je. \ t
če ni dovolj, da bi ga odpravili; stanje pregleda uprava,
čas ali del zamujenega dela glede na razloge in naravo dela, ki ga je treba opraviti.
podaljša.
Člen 40 - Dodatna dela, zmanjšanje in likvidacija pogodbe
40.1. V primeru, da je poslovno povečanje obvezno zaradi nepredvidenih okoliščin, se podjetje, ki je predmet povečanja;
a) da ostanejo v okviru mandata pogodbe,
b) Tehnično ali ekonomsko ni mogoče zapustiti uprave od glavne dejavnosti, ne da bi administracijo prevzeli, \ t
pogoji, do 20% pogodbene cene, v pogodbi in razpisni dokumentaciji
v okviru določb istega izvajalca je dovoljeno dodatno delo.
40.2. Če se razume, da se delo ne more končati pod temi pogoji, ga je mogoče dokončati brez povečanja.
račun se likvidira v skladu s splošnimi določbami. Vendar mora v tem primeru izvajalec
dokument in pogodba.
40.3. Izguba dela: Če se razume, da bo delo končano pod pogodbeno ceno,
izvajalec se izplača do zaključka dela in pogodbe glede dejanskega zneska / dela.
40.4. V primeru povečanja poslov ali zmanjšanja obsega naročila,
Splošni pogoji storitve in ustrezne določbe pogodbe
Uporablja.
41- Globe in odbitki
Navedeno v osnutku pogodbe.
Člen 42 - Pogoji za prevzem, dostavo, pregled, sprejem
Postopki pregleda in sprejema storitev, ki so predmet pogodbe, so. \ T
Izvede se v skladu z določbami, določenimi v specifikaciji.
Člen 43 - Reševanje sporov
43.1. Spori, ki se lahko pojavijo v postopku do podpisa pogodbe, veljajo upravne pravice
brez poseganja v upravno sodstvo.
43.2. V primeru sporov, ki izhajajo iz izvajanja pogodbe,
uporabljajo se ustrezne določbe.
Člen 44 - Druge zadeve
44.1. 4734 in 4735, razen določb o prepovedi kazni in ponudb v zvezi s tem razpisom
ne veljajo zakoni.
44.2. 3 (dve) leti po stopnji 2% zneska naročila in obdobju od datuma končnega prevzema
jamstvo se bo začelo.
44.3. Zasebnost:
44.3.1. Izvajalec je 3 v zvezi z delom znotraj organizacije ali v sodelovanju z organizacijo.
vse vrste tehničnih / upravnih pridobitev z dejavnostmi, ki se izvajajo / izvajajo s posamezniki; poslovni
odločitev, razgovor, prenos informacij, skupno oblikovanje, slikanje, proces, dogovor, metoda, poslovni načrti, programi,
izumov, raziskav in razvoja ter prototipov, vključno z, vendar ne omejeno na
izmenjavo informacij, Organizacija in 3. zaupnost na način, ki ne krši pravic in obveznosti
ohranjati zasebnost in zaupnost v skladu z določbami o nameri in uradni zakonodaji; Izpolnitev pogodbe
pogodbe brez predhodnega pisnega dovoljenja naročnika.
razkriti ali objaviti podrobnosti. Skrite odločitve turških sodnih organov
zahteva po razkritju ali objavi za namene Sporazuma
Odločitev uprave o tej zadevi je dokončna.
44.3.2. Če ta obveznost sploh ni izpolnjena ali zapadla
izgubo, nevarnost izgube ali izgube pravic;
brez poseganja (vključno z prikrajšanimi dobički in zamujenimi priložnostmi) \ t
bi.
Najprej komentirajte