PREDMET NAROČILA ZA VIJAČNO VIJAČNO ODPRTNO OGLEDALO
PODJETNIŠKA DIREKCIJA ZA POSLOVNI VAGON
ŠTEVILKA DATOTEKE 85.02 / 122225
DATUM PONUDBE IN ČAS 14.08.2012 15: 00
PRILOGA ZGODOVINA 03.08.2012
POSTOPEK PONUDBE
SPECIFIKACIJSKI STROŠKI / RAČUN BANKE ŠT.: 50, - TL / VAKIFBANK ESK. SMA-ji. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
RAZPIS PONUDBE Yaşar UZUNÇAM
INTERES PONUDBE Asuman KARAGÖZ
TELEFON IN FAKS NO 0-222- 224 00 00 (4435-4436)
Nabava: 225 50 60, sedež: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONSKI POŠTNI NASLOV cooking@tulomsas.com.tr
izvajalec
UPORABLJAJO SE ZA KUPLJENO BLAGO, KUPLJENO z odprtim razpisnim postopkom
TIP ADMINISTRATIVNA SPECIFIKACIJA
(Za domače ponudnike)
I - PREDMET PONUDBE IN VPRAŠANJA, POVEZANA Z PONUDBO
Člen 1 - Informacije o lastniku podjetja
1.1. Upravljanje lastnika podjetja:
a) Ime: Izvajalec (Turčija lokomotiv in Motor Industry Inc.)
b) Naslov: Ahmet Kanatli Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefonska številka: 0 222 224 00 00 / 4435-4436
d) Številka faksa: 0 222- 225 50 60 (nakup) - 225 72 72 (sedež)
e) elektronski naslov: tulomsas@tulomsas.com.tr
f) Ime in priimek ustreznega osebja: Yaşar UZUNÇAM - načelnik
1.2. Ponudniki, kontaktne informacije z zgoraj navedenih naslovov in številk
z zagotavljanjem.
Člen 2 - Informacije o predmetu ponudbe
Blago, ki je predmet ponudbe;
a) Ime: Vijačni komplet
b) registracijska številka JCC: 2012 / 103769
c) Količina in vrsta: pisalo 1, kos 190
d) Kraj dostave: Oddelek za upravljanje materialov TÜLOMSA
e) Drugi podatki: 230.010 št.
Člen 3 - Informacije o naročilu
Informacije o razpisu;
a) Razpis: Postopek odprtega razpisa
b) Naslov ponudbe: TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Datum ponudbe: 14.08.2012
d) Čas razpisa: 15.00
e) Kraj sestanka razpisne komisije: dvorana za zbiranje ponudb TÜLOMSAŞ
Člen 4 - Javna naročila in nabava razpisne dokumentacije
4.1. Razpisno dokumentacijo si lahko brezplačno ogledate na spodaj navedenem naslovu. Vendar pa bo ponudba za ponudbo
razpisno dokumentacijo, ki jo odobri naročnik.
a) Razpisni dokument je na voljo na: TÜLOMSAŞ Oddelek za nabavo in dobavo
b) Če je mogoče kupiti razpisno dokumentacijo: TÜLOMSA and Oddelek za javna naročila in dobavo
c) Prodajna cena razpisne dokumentacije (z DDV): 50, - TL
4.2. Razpisni dokument mora spremljati serija kompasov, ki prikazujejo dokumente, ki jih vsebuje. Ponudnik, ponudba
Preverite, ali so dokumenti, ki sestavljajo dokument, avtentični in da so dokumenti popolni.
bi. Po opravljenem pregledu mora naročnik izvirnikom predložiti vse dokumente, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo.
v skladu s prejemom izjave o kompasu.
4.3. Z nakupom razpisne dokumentacije je ponudnik upravičen do tega
pravila.
Člen 5 - kraj predložitve ponudb
5.1. TÜLOMSAŞ Oddelek za nabavo in dobavo
5.2. Ponudbe se lahko predložijo na omenjeni kraj do datuma in ure ponudbe.
pošte. Ponudbe, ki ne dosežejo naročnika, dokler traja ponudba, se ocenijo.
To se zaračuna.
5.3. Ponudbe, ki jih naročnik prejme ali jih prejme, se iz kakršnega koli razloga umaknejo, razen za izdajo dodatka.
To ni mogoče pridobiti.
5.4. Če se datum, določen za ponudbo, ujema s praznikom, se ponudba izvede prvi delovni dan, ki sledi
na istem kraju v zgoraj navedenem času in ponudbe, ki so bile predložene do tega časa, sprejete.
5.5. V primeru, da se delovni čas spremeni pozneje, se ponudba izvede v zgoraj navedenem času.
5.6. Čas nastavitev Turčiji Radiotelevizija (TRT), ki temeljijo na nacionalnem nastavitev časa.
Člen 6 - Obseg razpisne dokumentacije
6.1. Razpisna dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov:
a) Upravna specifikacija in seznam potreb
b) Tehnične specifikacije in tehnične risbe,
c) Osnutek pogodbe
d) Standardni obrazci (ponudba za ceno na enoto, seznam cenovnih ponudb na enoto, začasno jamstveno pismo,
Potrdilo o delovnih izkušnjah, potrdilo o statusu partnerstva)
6.2. Poleg tega v skladu z ustreznimi določbami te specifikacije,
pisne izjave naročnika na zahtevo naročnika. \ t
sestavlja del.
6.3. Ponudnik natančno preuči vsebino vseh zgoraj navedenih dokumentov
Potrebujejo. Odgovornost v primeru neizpolnjevanja pogojev za oddajo ponudbe
pripada ponudniku. Neskladne ponudbe, predvidene in opisane v razpisni dokumentaciji
niso ocenjeni.
II - VSEBINE ZA SODELOVANJE V RAZPISU
Člen 7 - Dokumenti in merila usposobljenosti za sodelovanje na razpisu
7.1. Da bi ponudniki lahko sodelovali v razpisu, je treba predložiti naslednje dokumente v naslednjem vrstnem redu:
ponuditi morajo:
a) spričevalo Gospodarske zbornice in / ali gospodarske zbornice, ki je registrirana v skladu z zakonodajo;
1) V primeru fizične osebe je bila ponudba prejeta v letu
in / ali industrijska zbornica ali poklicna zbornica,
2) V primeru pravne osebe je pravna oseba vpisana v register po zakonodaji.
in / ali industrijsko zbornico, v letu po objavi razpisa,
potrdilo o registraciji, \ t
b) izjavo o podpisu ali krožnico s podpisom, ki dokazuje, da je pooblaščena za oddajo ponudbe;
1) notarizirana izjava podpisa v primeru resnične osebe,
2) V primeru pravne osebe, s partnerji, člani ali ustanovitelji pravne osebe,
navaja najnovejši status, ki označuje uradnike v upravi pravne osebe.
notarsko podpisano okrožnico pravne osebe,
c) pismo o predlogu, katerega oblika in vsebina sta določeni v prilogi k specifikaciji,
d) obveznica ponudbe, katere oblika in vsebina sta določeni v prilogi k specifikaciji, \ t
e) spričevala o usposobljenosti, določena v tej specifikaciji, \ t
f) V primeru udeležbe na razpisu po pooblaščencu, notar osebe, ki sodeluje v ponudbi v imenu ponudnika
pooblaščeni odvetnik in notarsko deklaracijo podpisa,
g) Če lahko podizvajalec deluje, je podizvajalec
seznam del in podizvajalcev, ki jih izvajalec namerava imeti,
h) Če se zahteva potrdilo o delovnih izkušnjah, ga mora ponudnik predložiti, da prikaže delovne izkušnje.
Dokument, v primeru partnerja pravne osebe z več kot polovica delnic, in Turčija Sobe
Zveza borz ali pooblaščeni računovodja ali neodvisni računovodski finančni svetovalec ali notar
Družba je izdala po prvi objavi in nazaj od datuma izdaje za zadnje eno leto.
potrdilo o statusu partnerstva, ki dokazuje, da se ta pogoj stalno vzdržuje,
i) druge dokumente, ki jih uprava lahko zahteva:
7.2. Dokumente, ki jih je treba poiskati za strokovno in tehnično usposobljenost in bi jih morali nositi ti dokumenti
merila:
7.2.1. ponudniki;
a) Če je proizvajalec dokument ali dokument, ki navaja, da je proizvajalec,
b) Če je pooblaščeni prodajalec ali pooblaščeni zastopnik
dokument ali dokumente,
c) Če deluje v prostih conah v Turčiji, skupaj z enim od zgoraj navedenih dokumentov
predloži potrdilo o dejavnosti proste cone, ki ga je predložila, priloženo k predlogom.
- Dokument ali dokumenti, ki dokazujejo, da je ponudnik proizvajalec, je naslednji:
a) potrdilo o registraciji, izdano v imenu ponudnika, \ t
b) Zmogljivost, ki jo izda poklicna zbornica, v katero je ponudnik član v imenu kandidata ali ponudnika
Poročilo,
c) Proizvodnja, ki jo organizira poklicna zbornica, kjer je ponudnik registriran v imenu kandidata ali ponudnika
Potrdilo o usposobljenosti,
ç) Ponudnik se v imenu kandidata ali ponudnika registrira v strokovni zbornici in v predlogu
Potrdilo o domačem blagu v zvezi z blagom,
d) pristojni organ v skladu z ustrezno zakonodajo v zvezi s tem, da je ponudnik proizvedel zadevno blago
ali dokumenti, ki jih izdajo organizacije, in navajajo, da je ponudnik proizvajalec ali proizvajalec.
7.2.2. Ponudniki izdajo potrdilo o delovnih izkušnjah.
Potrdilo o delovnih izkušnjah; V zadnjih petih (5) letih v javnem ali zasebnem sektorju doma ali v tujini
v zvezi z delom ali podobnimi deli, ki so predmet javnega naročila in se uresničujejo s pogodbo
dokument, ki prikazuje izkušnjo.
Potrdilo o delovnih izkušnjah v okviru obveznosti, ki se izvaja v javnih ustanovah in organizacijah
naročnik na zahtevo ponudnika pri dobavi materiala / storitev
pristojni organ, ki je sklenil pogodbo. Zaveza
V okviru nabave materiala, opravljenega v zasebnem sektorju v okviru področja. \ T
izvajalca in kopijo računa, izdanega za izvajanje te pogodbe.
in ga predloži razpisni komisiji.
Kot delovne izkušnje je najmanj 25% cene, ki jo ponudi ponudnik, ki je predmet ponudbe
ali potrdilo o delovnih izkušnjah ali predmet ponudbe za eno samo pogodbo za podobna dela
poročilo o zmogljivosti. Ponudniki predložijo enega od teh dveh dokumentov.
zadostuje. (Ponudniki, ki niso proizvajalci, potrdilo o delovni izkušnji ali zmogljivost proizvajalca
poročilo.)
Edina pogodba za dokumentiranje delovnih izkušenj, potrebnih za naročilo, ki je predmet javnega naročila
Dokumenti o delovnih izkušnjah, prejeti na podlagi Več delovnih izkušenj so podobne
čeprav pripadajo delom, se ne upoštevajo pri zbiranju.
Podobno delo je treba ovrednotiti na delovnih izkušnjah;
Proizvodnja kovanih materialov iz podobnih materialov ali podobnih tehničnih lastnosti. \ T
podobno delo.
Razpisna komisija zagotovi, da so predloženi dokumenti kot delovne izkušnje
pri ocenjevanju njihove ustreznosti glede tega, ali izpolnjujejo predpisani minimalni znesek, ali ne
1) 1 / 1 / 2003 po datumu delovnih dokumentov, ki prikazujejo delo
izkušnje; Sporazum je bil dosežen v preteklem mesecu za mesec Turčija Statistični inštitut Proizvajalci
Cene v stolpcu »Splošno« v tabeli z indeksnimi rezultati po podsektorjih (2003 = 100
Indeks za mesec pred mesecem, v katerem je prva napoved ali datum povabila
se posodobi s pomočjo ugotovljenega koeficienta.
2) 1 / 1 / 2003 datum dela pred dokumenti, ki kažejo delovne izkušnje
izkušnje; Državni inštitut za statistiko Trgovina na debelo mesec pred mesecem pogodbe
Indeks cen (1994 = 100 WPI) Tabela: Indeks v splošni liniji 2, december 2002 WPI
Tabela: 2 do 1 / 1 / 2003 o koeficientu, ugotovljenem z razmerjem v indeksu splošne linije
je posodobljen. Izračunani znesek 2003 let januar Turčija Statistični inštitut Proizvajalci
Cene v stolpcu »Splošno« v tabeli z indeksnimi rezultati po podsektorjih (2003 = 100
Indeks za mesec pred mesecem, v katerem je prva napoved ali datum povabila
se posodobi s pomočjo ugotovljenega koeficienta.
3) V ponudbah, predloženih v turški liri, je pogodba v tuji valuti
obseg delovnih izkušenj v dokumentih, ki navajajo delovne izkušnje povezanih del
Centralna banka Republike Turčije objavljen v Uradnem listu datum pogodbe deviznem nakupu
se pretvori v turško liro na suho. Ta znesek je bil ugotovljen, načela prvega in drugega odstavka
okvir.
4) Za ponudbe, pri katerih so ponudbe v tuji valuti dovoljene; tuje valute
število delovnih izkušenj v dokumentih, ki kažejo delovne izkušnje za pogodbena dela v smislu. \ t
Centralna banka Republike Turčije na povabilo ali naznanilom v križu Uradni list
menjalni tečaj.
5) Za ponudbe, pri katerih so ponudbe v tuji valuti dovoljene; tuje valute
ponudnika v smislu pogodbenih del v turški liri
obseg delovnih izkušenj v dokumentih, ki prikazujejo izkušnje, predpise v prvem in drugem odstavku
okvir. Od tega zneska je datum prve objave ali povabilo objavljen v Uradnem listu v Turčiji
Centralna banka Republike Slovenije se preračuna v valuto ponudbe na podlagi prodajnega tečaja tuje valute.
Razpisne komisije zagotovijo informacije o dokumentih, povezanih z delovnimi izkušnjami, ki jih predložijo ponudniki.
za namene pregleda; pogodba o delovnih izkušnjah, poročilo o sprejemu, plačilni dokumenti in morebitno povečanje poslovanja
soglasje, dodatno pogodbo in sporazum o prenosu, sporazum o poslovnem partnerstvu itd.
Prav tako lahko zaprosi nasprotne stranke za te dokumente od tistih, ki poslujejo v tujini.
Pogodbe, ki ne napišejo pogodbene cene ali določajo, da bo delo opravljeno brezplačno, delovne izkušnje
Te pogodbe ne bodo uporabljene za dokazovanje delovnih izkušenj.
7.2.3. Ponudniki hranijo svojo veljavnost od datuma ponudbe skupaj s svojimi ponudbami.
ISO 9001: 2008 ali ISO / TS 16949, ki ga izda lastno pooblaščeno telo
certifikat kakovosti. Ponudniki, ki niso proizvajalci, pripadajo proizvajalcu
pooblaščeni organ, ki je predmet ponudbe.
ISO 9001: pooblaščen vsaj en certifikat kakovosti 2008 ali ISO / TS 16949
prodajalca ali zastopnika.
7.2.4. TÜLOMSAŞ je pooblaščen, da odloči, ali je ponudnik tehnično usposobljen ali ne.
Če je potrebno, lahko naročnik obišče ponudnika (če obstaja podizvajalec) in
pregledati njegovo delo. Kot rezultat tega pregleda so točke 70 razvrščene v skladu z obrazcem za kvalifikacijo dobavitelja
Ponudnik, ki ga ne prejme, je izključen iz ocenjevanja.
7.3. Kako se predložijo dokumenti:
7.3.1. Ponudniki so lahko overili izvirnike ali izvirne dokumente zgoraj navedenih dokumentov.
vzorcev. Dokumentov o delovnih izkušnjah, povezanih z delom, ki je predmet razpisa ali podobnih del
izvirnike overjenih dokumentov dokumentov o delovnih izkušnjah,
predloži naročniku pred odobritvijo naročnika.
7.3.2. Notarizirani dokumenti morajo nositi verodostojni komentar, kopijo ali fotokopijo
tisti, ki so vizualno odobreni, in taşıyan enako kot predloženi
veljavna ne bo sprejeta.
7.3.3. Ponudniki, izvirniki dokumentov, med razpisom, razpisna komisija "prvotna uprava je bila videna"
zamenjati s fotokopijami.
7.3.4. Če se zahtevajo dokumenti o kontroli kakovosti;
[Certifikat sistema vodenja kakovosti / Certifikat sistema vodenja okolja / Certifikat sistema vodenja kakovosti in
certifikat sistema okoljskega ravnanja, ki ga je akreditirala Turška akreditacijska agencija
mednarodnimi organizacijami ali nacionalnimi organi Pogodbe o medsebojnem priznavanju Mednarodnega akreditacijskega foruma.
certifikacijski organi, akreditirani s strani akreditacijskih organov
To je obvezno. Vzajemno priznavanje teh certifikacijskih organov, Mednarodnega akreditacijskega foruma
Certifikacijski organ, akreditiran s strani nacionalnih akreditacijskih organov v Pogodbi
in veljavnost dokumentov, ki jih izdajo te institucije.
To mora biti potrjeno s pismom institucije. Datum ponudbe ali eno leto pred tem datumom
Potrditvene črke, prejete v Vendar pa ga je akreditirala Turška agencija za akreditacijo.
TURKAK Akreditacija Blagovna znamka
Za dokumente in potrdila, ki vsebujejo potrdila, ni obvezno pridobiti potrdila turške akreditacijske agencije. ta
veljavnost dokumenta na dan ponudbe zadostuje.
Člen 8 - Odprtost ponudbe tujim ponudnikom
8.1. V tem razpisu lahko sodelujejo samo domači ponudniki. Lokalna partnerstva s tujimi ponudniki
ponudniki ne morejo sodelovati v tem razpisu. V predlogu je navedeno, da so dejanske osebe, ki sodelujejo na razpisu, domače.
Nahaja razvidno iz števila identitete Republike Turčije. Kadar so pravne osebe domače volje
predlogov.
Člen 9 - Tisti, ki ne morejo sodelovati v razpisu
9.1. Spodaj naštete, neposredno ali posredno ali kot podizvajalci, v imenu sebe ali drugih
ne smejo na noben način sodelovati v razpisu;
a) V skladu z določbami zakonov 4734 in 4735
prepovedano sodelovanje pri javnih naročilih in v okviru protiterorističnega zakona št. 3713.
kaznivih dejanj in organiziranega kriminala.
b) Tisti, za katere se ugotovi, da so zadevni organi storili goljufivi stečaj.
c) Razpisne organe naročnika in osebe, ki so dodeljene takšnim odborom.
d) pripraviti, izvršiti, dokončati in dokončati vse razpisne postopke v zvezi s predmetom naročnika in. \ t
pooblaščen za odobritev.
e) zakonci oseb iz odstavkov (c) in (d) ter krvi do tretje stopnje in druge stopnje
sorodniki bukve in rejniki.
(f) partnerji in podjetja iz odstavkov (c), (d) in (e);
delniške družbe, v katerih niso zaposlene ali imajo največ 10% svojega kapitala
izključeni).
9.2. Izvajalci, ki opravljajo svetovalne storitve v zvezi z javnim naročilom, ki je predmet javnega naročila
sodelovati. Ta prepoved ne velja za podjetja, ki imajo partnerstvo in. \ T
velja tudi za podjetja, kjer imajo več kot polovico kapitala.
9.3. Kljub zgoraj navedenim prepovedim bodo ponudniki, ki sodelujejo na razpisu, izključeni iz ponudbe in njihova obveznost ponudbe bo
Posneto. Poleg tega, ker tega ni mogoče določiti med ocenjevanjem ponudb,
če je bila ena od teh ponudb dodeljena, se jamstvo evidentira kot prihodek in ponudba se razveljavi.
Člen 10 - Razlogi za izključitev
Ponudniki v naslednjih primerih, če so določeni, ponudbo
bo dovoljeno, da;
a) Stečaj, v likvidaciji, katerega dela opravlja sodišče, ki izjavlja konkordat,
začasno ali v podobnem položaju v skladu z določbami zakonodaje v svoji državi.
b) Sodišče zaradi dolgov do upnikov, katerih stečaj je bil prijavljen
ali v podobnem položaju v skladu z določbami zakonodaje na njenem ozemlju.
c) dolg socialne premije na dan oddaje ponudbe.
d) ob končni davčni obveznosti od datuma ponudbe.
e) je bil pet let pred datumom razpisa obsojen za poklicno dejanje.
f) v petih (5) letih pred datumom ponudbe,
uprava odloči, da bo izvajala nasprotne dejavnosti.
g) Z dnem razpisa je zbornica prepovedana poklicne dejavnosti, ki je registrirana v skladu z zakonodajo.
da.
1. h) zavajajoče informacije, ki ne zagotavljajo informacij in dokumentov, ki jih zahteva uprava s to specifikacijo.
in - ali so ugotovili, da so izdali lažne dokumente.
i) Udeležba na razpisu, čeprav je v členu 9 specifikacije navedeno, da ne more sodelovati v razpisu.
j) Ugotovljeno je bilo, da je storil prepovedana dejanja ali ravnanja, določena v členu 11 specifikacije.
OPOMBA:
Belge Dokument (a), (b) in (g) zgoraj, mora izdati gospodarska zbornica in / ali industrija, na katero je povezana.
Dokument o stanju trdega stanja „.
Obkrožite dokument iz točke (e);
- pripada resnični osebi v smislu resničnih ljudi
- v zvezi s ponudniki pravnih oseb,
• pripada članom upravnega odbora delniških družb,
• v družbah z omejeno odgovornostjo pripada upravljavcu družbe ali pa vsem partnerjem,
• V delniških družbah, vseh omejenih partnerjih in omejenih partnerjih
delničarjev, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe,
• Za kolektivna podjetja, generalni sekretar za pravosodni register Ministrstva za pravosodje
Zagotovljena bo direkcija enot.
Člen 11 - Prepovedana dejanja ali vedenje
11.1. Med razpisom so prepovedana naslednja dejanja ali ravnanja:
a) Goljufanje, obljube, grožnje, uporaba vpliva, pridobivanje zanimanja, dogovor, posredovanje, podkupovanje ali drugo
prekršek
b) obotavljati ponudnike, preprečiti udeležbo, ponuditi sporazum s ponudniki ali
spodbujati, delovati na način, ki vpliva na konkurenco ali odločitev o razpisu.
c) izdajanje, uporaba ali poskus ponarejanja dokumentov ali lažnih jamstev.
d) v razpisu; Razen če lahko ponudnik ponudi alternativno ponudbo v imenu sebe ali drugih
predložiti več kot eno ponudbo, neposredno ali posredno, osebno ali po pooblaščencu.
e) za sodelovanje v razpisu, čeprav je v členu 9 specifikacije navedeno, da ne more sodelovati v razpisu.
11.2. Glede na naravo dejanja ali vedenja glede tega prepovedanega dejanja ali vedenja 4734
Št. 4 zakona.
Člen 12 - Stroški priprave razpisa
Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudb nosijo ponudniki. Uprava, potek razpisa
in ne glede na izid ponudnik nikakor ni odgovoren za nastale stroške.
potekala.
Člen 13 - Pojasnilo v razpisni dokumentaciji
13.1. Ponudniki morajo biti razloženi v razpisni dokumentaciji med pripravo ponudb.
pisno do sedem (7) dni pred rokom za oddajo ponudb
lahko zahteva pojasnilo. Zahteve po pojasnitvi po tem datumu bodo ocenjene.
To se zaračuna.
13.2. Če se zahteva za pojasnilo šteje za primerno, je treba razlago naročnika. \ T
Vsi ponudniki, ki prejmejo dokument, se pošljejo v pisni obliki ali osebno s podpisom.
Ta pisna izjava naročnika obvesti vse ponudnike najmanj tri (3) dni pred rokom za oddajo ponudb.
lastnik podjetja.
13.3. Opis vključuje opis problema in podrobne odgovore uprave; zahtevati pojasnilo
identiteto najdenega ponudnika.
13.4. Pisna pojasnila se predložijo ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo po datumu objave.
razpisne dokumentacije.
Člen 14 - Sprememba razpisne dokumentacije
14.1. Bistveno je, da v razpisni dokumentaciji po objavi ni nobenih sprememb. Vendar, ko je napovedana
ali spremembe specifikacij, specifikacij in prilog
v primeru, da naročnika določi naročnik ali pisno obvestijo ponudnike,
Naročnik lahko spremeni razpisno dokumentacijo in. \ t
ponovno napovedano.
14.2. Dopolnilo se pošlje vsem prejemnikom razpisne dokumentacije s pismom ali ročno proti podpisu.
in biti obveščeni vsaj tri (3) dni pred datumom ponudbe.
14.3. Dodaten čas je potreben za pripravo predlogov zaradi sprejetih sprememb
v primeru dodatka za največ dvajset (20) dni
z odložitvijo. Med odlogom se bo razpisna dokumentacija še naprej prodajala in prejemala.
14.4. V primeru izdaje dodatka,
bodo imeli možnost ponovne ponudbe.
Člen 15 - Svoboda naročnika, da prekliče ponudbo pred razpisom
15.1. V dokumentih, ki jih naročnik šteje za potrebne ali vključeni v razpisno dokumentacijo,
kadar se ugotovi, da obstajajo vprašanja, ki jih ni mogoče popraviti,
lahko prekličete pred dražbo.
15.2. V tem primeru je treba razveljaviti ponudbo z navedbo razloga za preklic.
Napovedal. Razveljavitev ponudbe se obvesti ponudnike do te stopnje.
15.3. V primeru preklica ponudbe se vse predložene ponudbe štejejo za zavrnjene in te ponudbe
ponudniki bodo brez odpiranja vrnjeni.
15.4. Ponudniki niso upravičeni zahtevati kakršnih koli pravic od naročnika zaradi odpovedi ponudbe.
Člen 16 - podizvajalci
Ponudniki lahko izvajajo vsaj en del kovanja ali strojne obdelave predmeta naročila.
podizvajalci.
Ponudniki, ki bodo delali s podizvajalci, morajo biti opravljeni podizvajalcu
v prilogah svojih ponudb.
Če ponudnik ostane nad ponudnikom,
izvajalec odgovoren za opravljeno delo.
III - VPRAŠANJA V ZVEZI S PRIPRAVO IN ODDAJO PONUDB
Člen 17 - valuta ponudbe in plačil, jezik ponudbe
17.1. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v turški liri (TL). Plačila, določena v pogodbi
Turška lira (TL).
17.2. Vsi dokumenti in priloge ter drugi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti v turškem jeziku. V drugem jeziku
predloženi dokumenti se štejejo za veljavne, če so predloženi skupaj s turškim odobrenim prevodom. ta
V primeru razlage predloga ali dokumenta prevlada turški prevod.
Člen 18 - Delno oddajanje ponudb
Za predmet razpisa ni mogoče oddati delnih ponudb.
Člen 19 - Alternativne ponudbe
Za predmet ponudbe ni mogoče predložiti druge ponudbe.
Člen 20 - Način predložitve ponudb
20.1. Pogoj za udeležbo na razpisu, vključno s ponudbo in ponudbeno garancijo
Vsi dokumenti, ki jih zahteva specifikacija, so dani v kuverto. Ime, priimek ali trgovsko ime ponudnika na ovojnici
naslov, polni naslov obvestila, delovno mesto, ki mu pripada ponudba, in polni naslov naročnika
To je napisano. Prilepljeni del ovojnice mora podpisati, zapečatiti ali žigosati ponudnik.
20.2. Ponudbe morajo biti prejete v skladu z oštevilčenimi oštevilčenimi ponudbami do datuma, določenega v razpisni dokumentaciji.
naročniku (kjer se predložijo ponudbe). Ponudbe, predložene po tem času, ne bodo sprejete in. \ T
se pred odpiranjem vrne ponudniku.
20.3. Ponudbe lahko pošljete tudi s priporočeno pošto. Ponudba ponudb bo poslana po pošti
mora prispeti do naročnika do časa, določenega v razpisni dokumentaciji. Zaradi zamude v pošti
Čas prejema ponudb, ki ne bodo obdelane, se določi z zapisom in. \ T
ne sprejme.
20.4. Predlożene ponudbe niso predmet predlożitve dodatka v skladu z doloćbami te specifikacije.
zato ga ni mogoče umakniti ali spremeniti.
20.5. V primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb z dodatkom,
pravic in obveznosti v zvezi z rokom. \ t
in podaljšan do.
Člen 21 - Oblika in vsebina pisma o ponudbi
21.1. Pisni predlogi morajo biti predloženi v pisni obliki in podpisani v skladu s priloženim vzorčnim obrazcem.
21.2. V pismu o predlogu;
a) z navedbo, da je razpisna dokumentacija v celoti prebrana in sprejeta ter navedena v tehničnih specifikacijah
odziv na vse člene tehničnih specifikacij ločeno, \ t
Jasno napišite predlagano ceno v skladu s številko in črko,
Brez strganja, brisanja, popravljanja
d) Ime, priimek ali trgovsko ime pisma ponudbe mora podpisati in podpisati pooblaščene osebe.
obvezno.
Člen 22 - Obdobje veljavnosti ponudb
22.1. Rok veljavnosti ponudb mora biti najmanj 30 (trideset) dni od datuma oddaje ponudbe. Navedeno je to
Pisma ponudbe, ki so krajša od roka, ne bodo upoštevana.
22.2. Naročnik po potrebi podaljša obdobje veljavnosti ponudbe.
ponudnika za nadaljnje podaljšanje zgoraj navedenega obdobja. ponudniki
lahko sprejme ali zavrne to zahtevo uprave. Zahtevek za podaljšanje veljavnosti ponudbe naročnika
garancija za odkup ponudnika se vrne.
22.3. Ponudniki, ki sprejemajo zahteve, pogoje ponudbe in pogodbe, ne da bi spremenili ponudbeno obveznost
veljavnosti nove ponudbe in začasnega jamstva v vseh pogledih.
mora nadoknaditi.
22.4. Zahtevki in odgovori so pisni, poslani po pošti ali v zameno za podpis.
dostavi ročno.
Člen 23 - Stroški, vključeni v ponudbeno ceno
23.1. Ponudniki plačajo davke, dajatve,
stroški in podobni stroški ter stroški ravnanja, razkladanja in zlaganja.
23.2. (23.1.) Povečanje postavk odhodkov, navedenih v členu ali podobnih novih postavkah odhodkov.
V primeru, da pride do ponudbe, predlagana cena vključuje delež za kritje takšnih povečanj ali razlik.
To bo.
23.3. Izvajalcu se plača davek na dodano vrednost (DDV) za ta nakup.
Člen 24 - Obveznost ponudbe
24.1. Ponudniki bodo lahko določili svoj znesek, ki ni manjši od 3% cene ponudbe
dajejo začasno jamstvo. Dajanje garancije za ponudbo manj kot 3% od predlagane cene
Ponudbe ponudnikov se izključijo iz ocenjevanja.
24.2. Jamstva bank ali zasebnih finančnih institucij, predloženih kot začasna garancija, ponudba
obdobje veljavnosti je najmanj trideset (30) dni.
24.3. Ponudbe, ki jih ne spremlja sprejemljiva ponudbena ponudba, zahteva naročnik.
ne bodo upoštevani, ker pogoji za udeležbo niso izpolnjeni.
Člen 25 - Vrednosti, ki jih je treba sprejeti kot jamstvo
25.1. Vrednosti, ki jih je treba sprejeti kot zavarovanje, so navedene spodaj;
a) gotovina v valuti ponudbe,
b) Jamstva, ki so jih banke in zasebne finančne institucije dali v valuti ponudbe,
c) Državni dolžniški vrednostni papirji, ki jih je izdal podsekretariat ministrstva za finance in
dokumenti.
25.2. (c) obresti iz pododstavkov in dokumentov, izdanih namesto teh pojasnil k nominalni vrednosti
izvozijo kot zavarovanje na prodajno vrednost, ki ustreza glavnici.
25.3. V skladu z ustreznimi predpisi, so tuje banke lahko deluje v Turčiji
jamstva za izdajo so prav tako sprejeta kot jamstvo.
25.4. Če je dano jamstveno pismo, se obseg in oblika tega pisma vključita v prilogo razpisne dokumentacije.
ustrezni zakonodaji. V nasprotju z veljavno zakonodajo
izdana jamstva se ne štejejo za veljavna.
25.5. Jamstva se lahko nadomestijo z drugimi vrednostmi, sprejetimi kot zavarovanje.
25.6. V vsakem primeru jamstev, ki jih prejme uprava, ni mogoče zaseči in jim je naložen previdnostni ukrep.
nepremagljiv.
Člen 26 - Kraj dostave garancije za ponudbo
26.1. Jamstvena pisma se predložijo razpisni komisiji v ovojnici ponudbe.
26.2. Vlaganje zavarovanj, ki niso zavarovane s pismi, računovodskim direktoratom in. \ T
v kuverto je treba predložiti račune.
Člen 27 - Vračanje ponudbenih obveznic
27.1. Zagotovi se garancija za oddajo ponudbe in sklene pogodba.
bo vrnjena takoj po podpisu.
27.2. Jamstva drugih ponudnikov se vrnejo po odobritvi odločitve o ponudbi.
27.3. Vračilo garancije za ponudbo, banki ali ponudniku / pooblaščenemu zastopniku ob podpisu
dostavi ročno.
IV - O OCENJEVANJU PONUDB IN NAROČILU
VPRAŠANJA
Člen 28 - Prejem in odpiranje ponudb
28.1. Ponudbe se predložijo naročniku do časa, določenega v razpisni dokumentaciji. Razpisna komisija
Število ponudb, oddanih ob uri, določeni v razpisni dokumentaciji, se določi z minuto in pripravljeno.
in se ponudba začne takoj. Razpisna komisija predloži kuverte po vrstnem redu prejema.
Preučuje. 20.1 specifikacije. ovojnice, ki ne ustrezajo
niso ocenjeni. Ovojnice se odprejo v vrstnem redu prejema pred ponudniki in ponudniki.
28.2. Ali dokumenti ponudnikov manjkajo ali ne,
preverite, ali je to primerno. Pomanjkljivi dokumenti ali pisma s ponudbo in obveznice za ponudbo
Neustrezni ponudniki se zabeležijo v minutah. Ponudniki in cene ponudb so objavljeni. Lahko
Pripravljeni zapisnik podpiše razpisna komisija. Na tej stopnji; zavrnitev katere koli ponudbe ali. \ t
dokumentov, ki predstavljajo ponudbo, ni mogoče popraviti in dokončati. Ponudbe
seja se zaključi za takojšnjo oceno komisije.
Člen 29 - Ocena ponudb
29.1. Pri ocenjevanju ponudb najprej manjkajo dokumenti ali dokumenti
v skladu s členom 28 te specifikacije.
ponudbe ne bodo vključene v ocenjevanje. Vendar pa je podlaga predloga
manjkajočih dokumentov ali nepomembnih informacij
V primeru pomanjkljivosti ponudnik v roku, ki ga določijo ponudniki tega manjkajočega dokumenta ali informacije
zahtevajo pisno. V določenem času nepopolne manjkajoče dokumente ali informacije
ponudniki izključeni iz ocenjevanja.
29.2. Dokumenti so popolni in pismo o ponudbi in ponudbi
vrednotenje. Na tej stopnji je zmogljivost ponudnikov
merila in pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Aritmetična napaka v ponudbenem pismu in tabeli v prilogi, ki prikazuje cene, ki jih ponujajo ponudniki
v primeru aritmetičnih napak, ki temeljijo na cenah na enoto, ki jih ponujajo ponudniki
sam. Rezultat tega popravka je ponudba. \ T
in ta položaj se takoj pisno sporoči ponudniku. Šteje se, da je ponudnik sprejel to situacijo.
29.3. Kadar je več kot enemu ponudniku ponujena enaka cena
če se ugotovi, da je ugodna ponudba, se upoštevajo naslednji necenovni elementi:
Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena, ponudbo pa sklene:
29.3.1. Pripravljenost, da se zagotovi najdaljše trajanje,
29.3.2. Pripravljenost, ki je večja od količine dokumenta o delovnih izkušnjah (ponujanje potrdila o delovnih izkušnjah s poročilom o zmogljivosti)
potrdilo o delovnih izkušnjah, če je cena ponudnikov enaka; ponudnikov, ki predložijo poročilo o zmogljivosti
Če ima ponudnik enako zmogljivost, ima ponudnik prednost.
29.3.3. Pripravljen certifikat kakovosti ISO / TS 16949,
29.3.4. Pripravljen je imeti certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.
29.4. Na zadnji stopnji, kot rezultat ocene, je bila ekonomsko najugodnejša ponudba na razpisu
Ponudnik se določi in ponudba ostane na ponudniku. Vendar pa ponudba ne bo pripravljena ali
če predlagana cena ni sprejemljiva za razpisno komisijo
komisija lahko nadaljuje s pogajalskim postopkom ali se ponudba začne po postopku, ki ga določi naročnik.
Če se ponudba spremeni v pogajalski postopek, se kvalifikacije in pogoji, določeni v. \ T
shranjevanje je obvezno.
29.5. Razpisna komisija določi utemeljeno odločitev in jo predloži v odobritev razpisnemu organu. odločitev o
imena ali trgovska imena ponudnikov, ponujene cene, datum ponudbe in na katerem ponudniku
razloge za razpis in razloge, zaradi katerih ponudba ni bila izvedena.
29.6. Naročnik odobri odločitev o ponudbi v desetih (10) dneh po datumu odločitve ali
razveljavi z jasno navedbo razloga.
29.7. javnih naročil; če je odločitev sprejeta, se šteje za nično in neveljavno, če je odpovedana.
29.8. Ponudniki, ki nimajo nobenih ponudb, bodo po pošti poslani na naslove obvestil ali
podpis.
29.9. Naročnik lahko zavrne vse ponudbe in razveljavi ponudbo.
Člen 30 - Vabilo za sklenitev pogodbe
S predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v desetih (10) dneh po datumu obvestila ponudniku, ki ostane na ponudbi
Predmet podpisa pogodbe je treba naročniku sporočiti s podpisom ponudnika ali z vračilom.
s priporočeno pošto na naslov obvestila. Pošlji pismo na pošto
Naslednji sedmi (7) dan se šteje za datum obvestila ponudniku. Če naročnik meni, da je to primerno,
Doda se lahko deset (10) dni.
Člen 31 - garancija za dobro izvedbo posla
Izračuna se nad ponudbeno ceno pred podpisom pogodbe od ponudnika, ki ostane na ponudbi
Garancija 6% je sprejeta.
Člen 32- Dolžnost in odgovornost ponudnika pri sklenitvi pogodbe
32.1. Ponudnik, ki ostane na ponudbi, mora biti naslovljen (a), (b), (c), (d), (e) in (g) člena 10 te specifikacije.
30. čas v
mora podpisati pogodbo. Varščina za ponudbo takoj po podpisu pogodbe
bo vrnjeno.
32.2. Če te zahteve niso izpolnjene, ni treba protestirati in sprejemati odločitev.
Obveznost ponudbe ponudnika, ki ostane na ponudbi, se evidentira kot prihodek.
Člen 33 - Dodelitev pogodbe
33.1. Pogodba, ki jo naročnik pripravi v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije
in izvajalca.
33.2. Davek, ki ga je treba plačati (brez DDV), slike in. \ T
pristojbine in drugi pogodbeni stroški pripadajo izvajalcu.
33.3. Če ni drugače navedeno v razpisni dokumentaciji, ni obvezno predložiti pogodbe notarju v odobritev.
V - VPRAŠANJA V ZVEZI Z IZVAJANJEM POGODBE
Člen 34 - kraj in pogoji plačila
34.1. Vse vrste plačil izvajalcu v zvezi z nakupom / delom, ki je predmet ponudbe TÜLOMSAŞ Financial
Dela bo opravil oddelek.
34.2. Drugi pogoji za plačilo so določeni v osnutku pogodbe.
34.3. Za to delo se lahko predvidi povečanje / zmanjšanje dela.
34.4. Z odobritvijo uprave se stroški materiala, dostavljenega zgodaj v roku, določenem v pogodbi
Plačan.
34.5. Stroški materiala, ki postane neuporaben zaradi kontrole kakovosti, se ne plačajo.
Člen 35- Predplačila in pogoji
Predplačilo za ta nakup ne bo izvedeno.
Člen 36 - Plačilo za razlike v ceni in pogoji za izračun
Razlika v ceni se ne dodeli izvajalcu.
Člen 37- Datum začetka in zaključka (dobava blaga) \ t
Od datuma podpisa pogodbe začne rok za dobavo veljati in začne se delo. Od tega datuma
Prototip bo dostavljen najkasneje v 30 dneh. Obvestilo o prototipu (zavrnitev ali sprejetje)
naslednji; Oktobra 2012 je vse gradivo dostavljeno s certifikati EN 10204 / 3.1
To bo. Če je prototip dostavljen z zamudo, se upošteva prototip dobavne dobe, ki je določen v pogodbi.
čas dobave materiala bo določen. Ponudniki morajo predložiti alternativne dobavne roke
Je treba oceniti. Vendar pa je do 15 dni dobave nad navedenim časom dostave
Nadomestni rok dobave za. Prej kot določen čas dostave
Dobave, ki jih je treba opraviti pravočasno, so možne, če uprava meni, da je to primerno.
- Prototip se ne sme zahtevati od izvajalca, ki je pred tem ustrezno dostavil iste materiale.
Člen 38 - Pogoji in pogoji za podaljšanje roka
38.1. Višja sila;
a) Naravne nesreče,
b) Pravna stavka,
c) Splošna epidemija,
d) Objava delne ali splošne mobilizacije, \ t
e) druge podobne situacije, ki jih določi uprava, kadar je to potrebno.
38.2. Sprejetje zgoraj navedenih situacij kot višje sile in podaljšanje roka
stanje višje sile;
a) ki jih ne povzroči napaka izvajalca,
b) ovira izpolnjevanje obveznosti,
c) Izvajalec ne more odstraniti te ovire,
d) v dvajsetih (20) dneh po datumu višje sile,
poročilo kot
e) Potrditi ga morajo pristojni organi.
38.3. Poleg tega naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi z izvajanjem pogodbe (dostava na kraju,
odobritev projektov in delovnega programa, pomanjkanje sredstev) in s tem odgovornost
Če pride do zamud nepogodbenikov, je to stanje izpolnitev obveznosti
in da izvajalec ne more odstraniti ovire.
če; uprava preveri razmere glede na ovire in delo, ki ga je treba opraviti v skladu z naravo dela, ki je odloženo
delno ali celotno delo se lahko podaljša
Člen 39 - Kazni v primeru zamude
39.1. Dobava blaga / delo v času, razen v primerih podaljšanja zaradi višje sile
drugače naročnik plača izvajalcu za vsak koledarski dan.
Za zamudo pri dostavi bo potrebna kazen v višini% 0,1 (ena tisočinka).
Ta zamuda ne sme presegati 1 / 3 dobavne dobe, določene v pogodbi. Vendar na zahtevo izvajalca
Če naročnik meni, da je to primerno, se lahko poleg obdobja kazni 1 / 3 dodeli tudi kazenska doba.
39.2. Skupni znesek, ki ga je treba odbiti, nikakor ne sme presegati razpisne cene.
39.3. Kazen za zamudo se odšteje od plačil izvajalcu, ne da bi bilo treba protestirati. ta
Če kazen ne more biti poravnana iz plačil, se zaračuna ločeno od izvajalca.
39.4. Če gradivo / delo ni dostavljeno kljub zgoraj navedenim obdobjem,
določbe o odpovedi.
Člen 40 - Pogoji za sprejem, dostavo, pregled, sprejem
40.1. Pogoji dostave:
Predmet naročila se dostavi na kraj, ki je določen v specifikaciji, vključno s prevozom, raztovarjanjem in zlaganjem,
Tukaj bo administrativno osebje dobilo zapisnik, vendar bo pregledalo in sprejelo gradivo
Odgovornost izvajalca se bo nadaljevala do zaključka.
Če je bil del materiala dostavljen v obdobju. \ T
Tudi če je to mogoče, Uprava ne prejme dostavljenega materiala in ne plača cene.
To je prost.
40.2. Pregled in sprejetje oblik in pogojev:
Pogoji in pogoji pregleda in sprejetja v tehničnih specifikacijah in osnutku pogodbe
To je navedeno.
Določba 41 - Garancija, vzdrževanje in popravila
Materiali bodo zagotovljeni za najmanj 2 (dve) leti in 3 (dve) leti po stopnji 2% zneska naročila
od datuma sprejema materialnega jamstva.
Člen 42 - Reševanje sporov
42.1. Spori, ki se lahko pojavijo v postopku do podpisa pogodbe, veljajo upravne pravice
brez poseganja v upravno sodstvo.
42.2. V primeru sporov, ki izhajajo iz izvajanja pogodbe,
uporabljajo se ustrezne določbe.
Člen 43 - Druge zadeve
43.1. V zvezi s tem razpisom naročnik izključi določbe 4734 in 4735
Zakon ne velja.
43.2. Zasebnost:
43.2.1. Izvajalec je 3 v zvezi z delom znotraj organizacije ali v sodelovanju z organizacijo.
vse vrste tehničnih / upravnih pridobitev z dejavnostmi, ki se izvajajo / izvajajo s posamezniki; poslovni
odločitev, razgovor, prenos informacij, skupno oblikovanje, slikanje, proces, dogovor, metoda, poslovni načrti, programi,
izumov, raziskav in razvoja ter prototipov, vključno z, vendar ne omejeno na
izmenjavo informacij, Organizacija in 3. zaupnost na način, ki ne krši pravic in obveznosti
ohranjati zasebnost in zaupnost v skladu z določbami o nameri in uradni zakonodaji; Izpolnitev pogodbe
pogodbe brez predhodnega pisnega dovoljenja naročnika.
razkriti ali objaviti podrobnosti. Skrite odločitve turških sodnih organov
zahteva po razkritju ali objavi za namene Sporazuma
Odločitev uprave o tej zadevi je dokončna.
43.2.2. Če ta obveznost sploh ni izpolnjena ali zaradi neuspeha uprave,
škodo ali izgubo pravic, torej kakršno koli škodo, ki jo utrpijo druge pravice pridržane
(vključno z prikrajšanimi dobički in zamujenimi priložnostmi).
SEZNAM ZAHTEV. \ T
VRSTA KOLIČINE
1-VIJAČNI SET / 230.010 - LM 5220 specifikacije in T. 190 Piece
OPOMBA: Materiali bodo dostavljeni s certifikati EN 1 / 10204.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 230.010
PONUDBA CENE ENOT
CENA PISMA ENOTE
ZAČASNA PISMO ZA JAMSTVO
POTRDILO O DELOVNEM IZKUŠNJU
POTRDILO O STATUSU PARTNERSTVA
Najprej komentirajte