TULOMSAS 150.000 KG. Ponudba za dobavo plina s tekočim kisikom

PREDMET PONUDBE
150.000 KG. TEKOČI KISIKEN PLIN (MINIMUM% 99,5)
V čisti)
DIREKTOR ZA VZDRŽEVANJE DELA
ŠTEVILKA DATOTEKE 85.02 / 122177
DATUM PONUDBE IN ČAS 02 / 07 / 2012 14: 00
PRILOGA ZGODOVINA 18 / 06 / 2012
POSTOPEK PONUDBE
SPECIFIKACIJSKI STROŠKI / RAČUN BANKE ŠT.: 50, - TL / VAKIFBANK ESK. SMA-ji. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
RAZPIS PONUDBE Yaşar UZUNÇAM
POVEZANE Z RAZPISOM Umut DÖNER
TELEFON IN FAX NO
0-222-224 00 00 (4435-4436)
Nabava: 225 50 60, sedež: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONSKI POŠTNI NASLOV cooking@tulomsas.com.tr
OBVESTILO O PONUDBI
TEKOČI OKSIKINSKI PLIN BO NAKUPEN.
OD GENERALNE DIREKTORATE TULOMSAS:
Registrska številka: 2012 / 75654
1- Uprava a) Naslov: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKISEHIR
b) Telefonska številka in številka faksa: 0 222 224 00 00 4435 4436 225 50
2 - Narava, vrsta in količina predmeta razpisa: 150.000 Kg. tekoči kisik (najmanj% 99,5)
čistost) bo kupljeno v serijah v skladu s tehničnimi specifikacijami.
3- razpis a) Kraj: TÜLOMSAŞ razpisna komisija Sejna soba
b) Datum in čas: 02 / 07 / 2012 - Čas 14: 00
4- Navedena javna naročila potekajo z odprtim razpisnim postopkom, pri čemer se od ponudnikov prejmejo ponudbe domačih ponudnikov.
Dokumenti, zahtevani za sodelovanje na razpisu, so vključeni v razpisno dokumentacijo.
To je navedeno.
5- Ponudbe za oddelek za nabavo generalnega direktorata TÜLOMSAŞ 02 / 07 / 2012
14: mora biti podan ali prejet do 00.
6- razpisni dokument TÜLOMSAŞ Oddelek za nabavo in oskrbo generalnega direktorata
vidna. Ponudniki so dolžni kupiti razpisno dokumentacijo in isto
50 je mogoče dobiti na naslovu s ceno TL (vključno z DDV).
7-Bid obveznica dobi najmanj 3% od cene ponudbe.
8 - Ta ponudba je predmet zakonov 4734 in 4735, razen določb o prepovedi kazni in ponudb.
To pa ne.
izvajalec
UPORABLJAJO SE ZA KUPLJENO BLAGO, KUPLJENO z odprtim razpisnim postopkom
TIP ADMINISTRATIVNA SPECIFIKACIJA
(Za domače ponudnike)
I - PREDMET PONUDBE IN VPRAŠANJA, POVEZANA Z PONUDBO
Člen 1 - Informacije o lastniku podjetja
1.1. Upravljanje lastnika podjetja:
a) Ime: Izvajalec (Turčija lokomotiv in Motor Industry Inc.)
b) Naslov: Ahmet Kanatli Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefonska številka: 0 222 224 00 00 / 4435-4436
d) Številka faksa: 0 222- 225 50 60 (nakup) - 225 72 72 (sedež)
e) elektronski naslov: tulomsas@tulomsas.com.tr
f) Ime in priimek ustreznega osebja: Yaşar UZUNÇAM - načelnik
1.2. Ponudniki, kontaktne informacije z zgoraj navedenih naslovov in številk
z zagotavljanjem.
Člen 2 - Informacije o predmetu ponudbe
Blago, ki je predmet ponudbe;
a) Ime: Tekoči kisik (minimalna% čistote 99,5)
b) registracijska številka JCC: 2012 / 75654
c) Količina in tip: 150.000 Kg.
d) Kraj dostave: Oddelek za materiale TÜLOMSAŞ
e) Drugi podatki: T. Specifikacija št. 230.830 - 230.980
Člen 3 - Informacije o naročilu
Informacije o razpisu;
a) Razpis: Postopek odprtega razpisa
b) Naslov ponudbe: TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Datum ponudbe: 02.07.2012
d) Čas razpisa: 14.00
e) Kraj sestanka razpisne komisije: dvorana za zbiranje ponudb TÜLOMSAŞ
Člen 4 - Javna naročila in nabava razpisne dokumentacije
4.1. Razpisno dokumentacijo si lahko brezplačno ogledate na spodaj navedenem naslovu. Vendar pa bo ponudba za ponudbo
razpisno dokumentacijo, ki jo odobri naročnik.
a) Razpisni dokument je na voljo na: TÜLOMSAŞ Oddelek za nabavo in dobavo
b) Če je mogoče kupiti razpisno dokumentacijo: TÜLOMSA and Oddelek za javna naročila in dobavo
c) Prodajna cena razpisne dokumentacije (z DDV): 50, - TL
4.2. Razpisni dokument mora spremljati serija kompasov, ki prikazujejo dokumente, ki jih vsebuje. Ponudnik, ponudba
Preverite, ali so dokumenti, ki sestavljajo dokument, avtentični in da so dokumenti popolni.
bi. Po opravljenem pregledu mora naročnik izvirnikom predložiti vse dokumente, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo.
v skladu s prejemom izjave o kompasu.
4.3. Z nakupom razpisne dokumentacije je ponudnik upravičen do tega
pravila.
Člen 5 - kraj predložitve ponudb
5.1. TÜLOMSAŞ Oddelek za nabavo in dobavo
5.2. Ponudbe se lahko predložijo na omenjeni kraj do datuma in ure ponudbe.
pošte. Ponudbe, ki ne dosežejo naročnika, dokler traja ponudba, se ocenijo.
To se zaračuna.
5.3. Ponudbe, ki jih naročnik prejme ali jih prejme, se iz kakršnega koli razloga umaknejo, razen za izdajo dodatka.
To ni mogoče pridobiti.
5.4. Če se datum, določen za ponudbo, ujema s praznikom, se ponudba izvede prvi delovni dan, ki sledi
na istem kraju v zgoraj navedenem času in ponudbe, ki so bile predložene do tega časa, sprejete.
5.5. V primeru, da se delovni čas spremeni pozneje, se ponudba izvede v zgoraj navedenem času.
5.6. Čas nastavitev Turčiji Radiotelevizija (TRT), ki temeljijo na nacionalnem nastavitev časa.
Člen 6 - Obseg razpisne dokumentacije
6.1. Razpisna dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov:
a) upravna specifikacija in seznam potreb,
b) tehnične specifikacije (številka 230.830-230.980),
c) osnutek pogodbe,
d) Standardni obrazci (predlog cene za enoto in urnik, začasno jamstveno pismo)
6.2. Poleg tega v skladu z ustreznimi določbami te specifikacije,
pisne izjave naročnika na zahtevo naročnika. \ t
sestavlja del.
6.3. Ponudnik natančno preuči vsebino vseh zgoraj navedenih dokumentov
Potrebujejo. Odgovornost v primeru neizpolnjevanja pogojev za oddajo ponudbe
pripada ponudniku. Neskladne ponudbe, predvidene in opisane v razpisni dokumentaciji
niso ocenjeni.
II - VSEBINE ZA SODELOVANJE V RAZPISU
Člen 7 - Dokumenti in merila usposobljenosti za sodelovanje na razpisu
7.1. Da bi ponudniki lahko sodelovali v razpisu, je treba predložiti naslednje dokumente v naslednjem vrstnem redu:
ponuditi morajo:
a) spričevalo Gospodarske zbornice in / ali gospodarske zbornice, ki je registrirana v skladu z zakonodajo;
1) V primeru fizične osebe je bila ponudba prejeta v letu
in / ali industrijska zbornica ali poklicna zbornica,
2) V primeru pravne osebe je pravna oseba vpisana v register po zakonodaji.
in / ali industrijsko zbornico, v letu po objavi razpisa,
potrdilo o registraciji, \ t
b) izjavo o podpisu ali krožnico s podpisom, ki dokazuje, da je pooblaščena za oddajo ponudbe;
1) notarizirana izjava podpisa v primeru resnične osebe,
2) V primeru pravne osebe, s partnerji, člani ali ustanovitelji pravne osebe,
navaja najnovejši status, ki označuje uradnike v upravi pravne osebe.
notarsko podpisano okrožnico pravne osebe,
c) pismo o predlogu, katerega oblika in vsebina sta določeni v prilogi k specifikaciji,
d) obveznica ponudbe, katere oblika in vsebina sta določeni v prilogi k specifikaciji, \ t
e) spričevala o usposobljenosti, določena v tej specifikaciji, \ t
f) V primeru udeležbe na razpisu po pooblaščencu, notar osebe, ki sodeluje v ponudbi v imenu ponudnika
pooblaščeni odvetnik in notarsko deklaracijo podpisa,
g) Če lahko podizvajalec deluje, je podizvajalec
seznam del in podizvajalcev, ki jih izvajalec namerava imeti,
h) Če se zahteva potrdilo o delovnih izkušnjah, ga mora ponudnik predložiti, da prikaže delovne izkušnje.
Dokument, v primeru partnerja pravne osebe z več kot polovica delnic, in Turčija Sobe
Zveza borz ali pooblaščeni računovodja ali neodvisni računovodski finančni svetovalec ali notar
Družba je izdala po prvi objavi in ​​nazaj od datuma izdaje za zadnje eno leto.
potrdilo o statusu partnerstva, ki dokazuje, da se ta pogoj stalno vzdržuje,
i) druge dokumente, ki jih uprava lahko zahteva:
7.2. Dokumente, ki jih je treba poiskati za strokovno in tehnično usposobljenost in bi jih morali nositi ti dokumenti
merila:
7.2.1. ponudniki;
a) Če je proizvajalec dokument ali dokument, ki navaja, da je proizvajalec,
b) Če je pooblaščeni prodajalec ali pooblaščeni zastopnik
dokument ali dokumente,
c) Če deluje v prostih conah v Turčiji, skupaj z enim od zgoraj navedenih dokumentov
potrdilo o dejavnosti proste cone,
vam bodo dali priloge ponudb.
- Dokument ali dokumenti, ki dokazujejo, da je ponudnik proizvajalec, je naslednji:
a) potrdilo o registraciji, izdano v imenu ponudnika, \ t
b) Zmogljivost, ki jo izda poklicna zbornica, v katero je ponudnik član v imenu kandidata ali ponudnika
Poročilo,
c) Proizvodnja, ki jo organizira poklicna zbornica, kjer je ponudnik registriran v imenu kandidata ali ponudnika
Potrdilo o usposobljenosti,
ç) Ponudnik se v imenu kandidata ali ponudnika registrira v strokovni zbornici in v predlogu
Potrdilo o domačem blagu v zvezi z blagom,
d) Pristojni organ ali v skladu z ustrezno zakonodajo v zvezi s tem, da je ponudnik predložil blago za nakup
dokumenti, ki jih izdajo organizacije in navajajo, ali je ponudnik proizvajalec ali proizvajalec.
7.2.2. Ponudniki skupaj s svojimi ponudbami ohranijo veljavnost na dan razpisa.
ISO 9001: 2008, ISO 9002: 2008, ki ga je izdal pooblaščeni organ,
AQAP-110 in AQAP-120 bosta zagotovila vsaj enega od certifikatov kakovosti. Ponudniki, ki niso proizvajalci
akreditirani izdelek proizvajalca, ki ostane veljaven na dan razpisa;
ISO 9001: 2008, ISO 9002: 2008, AQAP-110 in AQAP-120, ki jih je izdala organizacija
iz katerega je razvidno, da je pooblaščeni prodajalec ali zastopnik
dokumenti.
7.2.3. Ponudniki skupaj s ponudbami predložijo certifikat CE za kriogeni rezervoar.
7.2.4. Ponudniki morajo na vse člene tehnične specifikacije 230.830 odgovoriti drug za drugim in zaporedoma,
Poleg tega vse podrobne informacije o napravi in ​​opremi, tedensko, mesečno, letno obdobje vzdrževanja in informacije
Vključuje katalog, dokument, brošuro itd. Priloženi bodo številni predlogi.
7.2.5. TÜLOMSAŞ je pooblaščen, da odloči, ali je ponudnik tehnično usposobljen ali ne.
Če je potrebno, lahko naročnik obišče ponudnika (če obstaja podizvajalec) in
pregledati njegovo delo. Kot rezultat tega pregleda so točke 70 razvrščene v skladu z obrazcem za kvalifikacijo dobavitelja
Ponudnik, ki ga ne prejme, je izključen iz ocenjevanja.
7.3. Kako se predložijo dokumenti:
7.3.1. Ponudniki so lahko overili izvirnike ali izvirne dokumente zgoraj navedenih dokumentov.
vzorcev. Dokumentov o delovnih izkušnjah, povezanih z delom, ki je predmet razpisa ali podobnih del
izvirnike overjenih dokumentov dokumentov o delovnih izkušnjah,
predloži naročniku pred odobritvijo naročnika.
7.3.2. Notarizirani dokumenti morajo nositi verodostojni komentar, kopijo ali fotokopijo
tisti, ki so vizualno odobreni, in taşıyan enako kot predloženi
veljavna ne bo sprejeta.
7.3.3. Ponudniki, izvirniki dokumentov, med razpisom, razpisna komisija "prvotna uprava je bila videna"
zamenjati s fotokopijami.
7.3.4. Če se zahtevajo dokumenti o kontroli kakovosti;
[Certifikat sistema vodenja kakovosti / Certifikat sistema vodenja okolja / Certifikat sistema vodenja kakovosti in
certifikat sistema okoljskega ravnanja, ki ga je akreditirala Turška akreditacijska agencija
mednarodnimi organizacijami ali nacionalnimi organi Pogodbe o medsebojnem priznavanju Mednarodnega akreditacijskega foruma.
certifikacijski organi, akreditirani s strani akreditacijskih organov
To je obvezno. Vzajemno priznavanje teh certifikacijskih organov, Mednarodnega akreditacijskega foruma
Certifikacijski organ, akreditiran s strani nacionalnih akreditacijskih organov v Pogodbi
in veljavnost dokumentov, ki jih izdajo te institucije.
To mora biti potrjeno s pismom institucije. Datum ponudbe ali eno leto pred tem datumom
Potrditvene črke, prejete v Vendar pa ga je akreditirala Turška agencija za akreditacijo.
TURKAK Akreditacija Blagovna znamka
Za dokumente in potrdila, ki vsebujejo potrdila, ni obvezno pridobiti potrdila turške akreditacijske agencije. ta
veljavnost dokumenta na dan ponudbe zadostuje.
Člen 8 - Odprtost ponudbe tujim ponudnikom
V tem razpisu lahko sodelujejo samo domači ponudniki.
Člen 9 - Tisti, ki ne morejo sodelovati v razpisu
9.1. Spodaj naštete, neposredno ali posredno ali kot podizvajalci, v imenu sebe ali drugih
ne smejo na noben način sodelovati v razpisu;
a) V skladu z določbami zakonov 4734 in 4735
prepovedano sodelovanje pri javnih naročilih in v okviru protiterorističnega zakona št. 3713.
kaznivih dejanj in organiziranega kriminala.
b) Tisti, za katere se ugotovi, da so zadevni organi storili goljufivi stečaj.
c) Razpisne organe naročnika in osebe, ki so dodeljene takšnim odborom.
d) pripraviti, izvršiti, dokončati in dokončati vse razpisne postopke v zvezi s predmetom naročnika in. \ t
pooblaščen za odobritev.
e) zakonci oseb iz odstavkov (c) in (d) ter krvi do tretje stopnje in druge stopnje
sorodniki bukve in rejniki.
(f) partnerji in podjetja iz odstavkov (c), (d) in (e);
delniške družbe, v katerih niso zaposlene ali imajo največ 10% svojega kapitala
izključeni).
9.2. Izvajalci, ki opravljajo svetovalne storitve v zvezi z javnim naročilom, ki je predmet javnega naročila
sodelovati. Ta prepoved ne velja za podjetja, ki imajo partnerstvo in. \ T
velja tudi za podjetja, kjer imajo več kot polovico kapitala.
9.3. Kljub zgoraj navedenim prepovedim bodo ponudniki, ki sodelujejo na razpisu, izključeni iz ponudbe in njihova obveznost ponudbe bo
Posneto. Poleg tega, ker tega ni mogoče določiti med ocenjevanjem ponudb,
če je bila ena od teh ponudb dodeljena, se jamstvo evidentira kot prihodek in ponudba se razveljavi.
Člen 10 - Razlogi za izključitev
Ponudniki v naslednjih primerih, če so določeni, ponudbo
bo dovoljeno, da;
a) Stečaj, v likvidaciji, katerega dela opravlja sodišče, ki izjavlja konkordat,
začasno ali v podobnem položaju v skladu z določbami zakonodaje v svoji državi.
b) Sodišče zaradi dolgov do upnikov, katerih stečaj je bil prijavljen
ali v podobnem položaju v skladu z določbami zakonodaje na njenem ozemlju.
c) dolg socialne premije na dan oddaje ponudbe.
d) ob končni davčni obveznosti od datuma ponudbe.
e) je bil pet let pred datumom razpisa obsojen za poklicno dejanje.
f) v petih (5) letih pred datumom ponudbe,
uprava odloči, da bo izvajala nasprotne dejavnosti.
g) Z dnem razpisa je zbornica prepovedana poklicne dejavnosti, ki je registrirana v skladu z zakonodajo.
da.
h) Zavajajoče informacije in / ali informacije, ki ne zagotavljajo informacij in dokumentov, ki jih uprava zahteva s to specifikacijo.
ponaredek
i) Udeležba na razpisu, čeprav je v členu 9 specifikacije navedeno, da ne more sodelovati v razpisu.
j) Ugotovljeno je bilo, da je storil prepovedana dejanja ali ravnanja, določena v členu 11 specifikacije.
OPOMBA:
? (A), (b) in (g) od Gospodarske zbornice in / ali industrije
Dokument o stanju trdega stanja „.
? (e) dokument;
- pripada resnični osebi v smislu resničnih ljudi
- v zvezi s ponudniki pravnih oseb,
• pripada članom upravnega odbora delniških družb,
• v družbah z omejeno odgovornostjo pripada upravljavcu družbe ali pa vsem partnerjem,
• V delniških družbah, vseh omejenih partnerjih in omejenih partnerjih
delničarjev, ki so pooblaščeni za zastopanje družbe,
• Za kolektivna podjetja, generalni sekretar za pravosodni register Ministrstva za pravosodje
Zagotovljena bo direkcija enot.
Člen 11 - Prepovedana dejanja ali vedenje
11.1. Med razpisom so prepovedana naslednja dejanja ali ravnanja:
a) Goljufanje, obljube, grožnje, uporaba vpliva, pridobivanje zanimanja, dogovor, posredovanje, podkupovanje ali drugo
prekršek
b) obotavljati ponudnike, preprečiti udeležbo, ponuditi sporazum s ponudniki ali
spodbujati, delovati na način, ki vpliva na konkurenco ali odločitev o razpisu.
c) izdajanje, uporaba ali poskus ponarejanja dokumentov ali lažnih jamstev.
d) v razpisu; razen da bi lahko ponudili alternativo
predložiti več kot eno ponudbo, neposredno ali posredno, osebno ali po pooblaščencu.
e) za sodelovanje v razpisu, čeprav je v členu 9 specifikacije navedeno, da ne more sodelovati v razpisu.
11.2. Glede na naravo dejanja ali vedenja glede tega prepovedanega dejanja ali vedenja 4734
Št. 4 zakona.
Člen 12 - Stroški priprave razpisa
Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudb nosijo ponudniki. Uprava, potek razpisa
in ne glede na izid ponudnik nikakor ni odgovoren za nastale stroške.
potekala.
Člen 13 - Pojasnilo v razpisni dokumentaciji
13.1. Ponudniki morajo biti razloženi v razpisni dokumentaciji med pripravo ponudb.
pisno do sedem (7) dni pred rokom za oddajo ponudb
lahko zahteva pojasnilo. Zahteve po pojasnitvi po tem datumu bodo ocenjene.
To se zaračuna.
13.2. Če se zahteva za pojasnilo šteje za primerno, je treba razlago naročnika. \ T
Vsi ponudniki, ki prejmejo dokument, se pošljejo v pisni obliki ali osebno s podpisom.
Ta pisna izjava naročnika obvesti vse ponudnike najmanj tri (3) dni pred rokom za oddajo ponudb.
lastnik podjetja.
13.3. Opis vključuje opis problema in podrobne odgovore uprave; zahtevati pojasnilo
identiteto najdenega ponudnika.
13.4. Pisna pojasnila se predložijo ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo po datumu objave.
razpisne dokumentacije.
Člen 14 - Sprememba razpisne dokumentacije
14.1. Bistveno je, da v razpisni dokumentaciji po objavi ni nobenih sprememb. Vendar, ko je napovedana
ali spremembe specifikacij, specifikacij in prilog
v primeru, da naročnika določi naročnik ali pisno obvestijo ponudnike,
Naročnik lahko spremeni razpisno dokumentacijo in. \ t
ponovno napovedano.
14.2. Dopolnilo se pošlje vsem prejemnikom razpisne dokumentacije s pismom ali ročno proti podpisu.
in biti obveščeni vsaj tri (3) dni pred datumom ponudbe.
14.3. Dodaten čas je potreben za pripravo predlogov zaradi sprejetih sprememb
v primeru dodatka za največ dvajset (20) dni
z odložitvijo. Med odlogom se bo razpisna dokumentacija še naprej prodajala in prejemala.
14.4. V primeru izdaje dodatka,
bodo imeli možnost ponovne ponudbe.
Člen 15 - Svoboda naročnika, da prekliče ponudbo pred razpisom
15.1. V dokumentih, ki jih naročnik šteje za potrebne ali vključeni v razpisno dokumentacijo,
kadar se ugotovi, da obstajajo vprašanja, ki jih ni mogoče popraviti,
lahko prekličete pred dražbo.
15.2. V tem primeru je treba razveljaviti ponudbo z navedbo razloga za preklic.
Napovedal. Razveljavitev ponudbe se obvesti ponudnike do te stopnje.
15.3. V primeru preklica ponudbe se vse predložene ponudbe štejejo za zavrnjene in te ponudbe
ponudniki bodo brez odpiranja vrnjeni.
15.4. Ponudniki niso upravičeni zahtevati kakršnih koli pravic od naročnika zaradi odpovedi ponudbe.
Člen 16 - podizvajalci
Celotnega javnega naročila ali dela, ki je predmet javnega naročila, ni mogoče oddati podizvajalcem.
III - VPRAŠANJA V ZVEZI S PRIPRAVO IN ODDAJO PONUDB
Člen 17 - valuta ponudbe in plačil, jezik ponudbe
17.1. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v turški liri (TL). Plačila, določena v pogodbi
Turška lira (TL).
17.2. Vsi dokumenti in priloge ter drugi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti v turškem jeziku. V drugem jeziku
predloženi dokumenti se štejejo za veljavne, če so predloženi skupaj s turškim odobrenim prevodom. ta
V primeru razlage predloga ali dokumenta prevlada turški prevod.
Člen 18 - Delno oddajanje ponudb
18.1. Za predmet razpisa ni mogoče oddati delnih ponudb. Ponudba bo predložena za celotno delo.
Člen 19 - Alternativne ponudbe
Za predmet ponudbe ni mogoče predložiti druge ponudbe.
Člen 20 - Način predložitve ponudb
20.1. Pogoj za udeležbo na razpisu, vključno s ponudbo in ponudbeno garancijo
Vsi dokumenti, ki jih zahteva specifikacija, so dani v kuverto. Ime, priimek ali trgovsko ime ponudnika na ovojnici
naslov, polni naslov obvestila, delovno mesto, ki mu pripada ponudba, in polni naslov naročnika
To je napisano. Prilepljeni del ovojnice mora podpisati, zapečatiti ali žigosati ponudnik.
20.2. Ponudbe morajo biti prejete v skladu z oštevilčenimi oštevilčenimi ponudbami do datuma, določenega v razpisni dokumentaciji.
naročniku (kjer se predložijo ponudbe). Ponudbe, predložene po tem času, ne bodo sprejete in. \ T
se pred odpiranjem vrne ponudniku.
20.3. Ponudbe lahko pošljete tudi s priporočeno pošto. Ponudba ponudb bo poslana po pošti
mora prispeti do naročnika do časa, določenega v razpisni dokumentaciji. Zaradi zamude v pošti
Čas prejema ponudb, ki ne bodo obdelane, se določi z zapisom in. \ T
ne sprejme.
20.4. Predlożene ponudbe niso predmet predlożitve dodatka v skladu z doloćbami te specifikacije.
zato ga ni mogoče umakniti ali spremeniti.
20.5. V primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb z dodatkom,
pravic in obveznosti v zvezi z rokom. \ t
in podaljšan do.
Člen 21 - Oblika in vsebina pisma o ponudbi
21.1. Pisni predlogi morajo biti predloženi v pisni obliki in podpisani v skladu s priloženim vzorčnim obrazcem.
21.2. V pismu o predlogu;
a) z navedbo, da je razpisna dokumentacija v celoti prebrana in sprejeta ter navedena v tehničnih specifikacijah
odziv na vse člene tehničnih specifikacij ločeno, \ t
b) Predlagana cena mora biti jasno napisana v skladu s številko in črko,
c) na njem ni ostankov, izbrisa ali popravka,
d) Ime, priimek ali trgovsko ime pisma ponudbe mora podpisati in podpisati pooblaščene osebe.
obvezno.
Člen 22 - Obdobje veljavnosti ponudb
22.1. Rok veljavnosti ponudb mora biti najmanj 30 (trideset) dni od datuma oddaje ponudbe. Navedeno je to
Pisma ponudbe, ki so krajša od roka, ne bodo upoštevana.
22.2. Naročnik po potrebi podaljša obdobje veljavnosti ponudbe.
ponudnika za nadaljnje podaljšanje zgoraj navedenega obdobja. ponudniki
lahko sprejme ali zavrne to zahtevo uprave. Zahtevek za podaljšanje veljavnosti ponudbe naročnika
garancija za odkup ponudnika se vrne.
22.3. Ponudniki, ki sprejemajo zahteve, pogoje ponudbe in pogodbe, ne da bi spremenili ponudbeno obveznost
veljavnosti nove ponudbe in začasnega jamstva v vseh pogledih.
mora nadoknaditi.
22.4. Zahtevki in odgovori so pisni, poslani po pošti ali v zameno za podpis.
dostavi ročno.
Člen 23 - Stroški, vključeni v ponudbeno ceno
23.1. Ponudniki plačajo davke, dajatve,
stroški in podobni stroški ter stroški ravnanja, razkladanja in zlaganja.
23.2. (23.1.) Povečanje postavk odhodkov, navedenih v členu ali podobnih novih postavkah odhodkov.
V primeru, da pride do ponudbe, predlagana cena vključuje delež za kritje takšnih povečanj ali razlik.
To bo.
23.3. Izvajalcu se plača davek na dodano vrednost (DDV) za ta nakup.
Člen 24 - Obveznost ponudbe
24.1. Ponudniki bodo lahko določili svoj znesek, ki ni manjši od 3% cene ponudbe
dajejo začasno jamstvo. Dajanje garancije za ponudbo manj kot 3% od predlagane cene
Ponudbe ponudnikov se izključijo iz ocenjevanja.
24.2. Jamstva bank ali zasebnih finančnih institucij, predloženih kot začasna garancija, ponudba
obdobje veljavnosti je najmanj trideset (30) dni.
24.3. Ponudbe, ki jih ne spremlja sprejemljiva ponudbena ponudba, zahteva naročnik.
ne bodo upoštevani, ker pogoji za udeležbo niso izpolnjeni.
Člen 25 - Vrednosti, ki jih je treba sprejeti kot jamstvo
25.1. Vrednosti, ki jih je treba sprejeti kot zavarovanje, so navedene spodaj;
a) gotovina v valuti ponudbe,
b) Jamstva, ki so jih banke in zasebne finančne institucije dali v valuti ponudbe,
c) Državni dolžniški vrednostni papirji, ki jih je izdal podsekretariat ministrstva za finance in
dokumenti.
25.2. (c) obresti iz pododstavkov in dokumentov, izdanih namesto teh pojasnil k nominalni vrednosti
kot jamstvo na prodajno vrednost, ki ustreza glavnici.
To je.
25.3. V skladu z ustreznimi predpisi, so tuje banke lahko deluje v Turčiji
jamstva za izdajo so prav tako sprejeta kot jamstvo.
25.4. Če je dano jamstveno pismo, se obseg in oblika tega pisma vključita v prilogo razpisne dokumentacije.
ustrezni zakonodaji. V nasprotju z veljavno zakonodajo
izdana jamstva se ne štejejo za veljavna.
25.5. Jamstva se lahko nadomestijo z drugimi vrednostmi, sprejetimi kot zavarovanje.
25.6. V vsakem primeru jamstev, ki jih prejme uprava, ni mogoče zaseči in jim je naložen previdnostni ukrep.
nepremagljiv.
Člen 26 - Kraj dostave garancije za ponudbo
26.1. Jamstvena pisma se predložijo razpisni komisiji v ovojnici ponudbe.
26.2. Vlaganje zavarovanj, ki niso zavarovane s pismi, računovodskim direktoratom in. \ T
v kuverto je treba predložiti račune.
Člen 27 - Vračanje ponudbenih obveznic
27.1. Zagotovi se garancija za oddajo ponudbe in sklene pogodba.
bo vrnjena takoj po podpisu.
27.2. Jamstva drugih ponudnikov se vrnejo po odobritvi odločitve o ponudbi.
27.3. Vračilo garancije za ponudbo, banki ali ponudniku / pooblaščenemu zastopniku ob podpisu
dostavi ročno.
IV - O OCENJEVANJU PONUDB IN NAROČILU
VPRAŠANJA
Člen 28 - Prejem in odpiranje ponudb
28.1. Ponudbe se predložijo naročniku do časa, določenega v razpisni dokumentaciji. Razpisna komisija
Število ponudb, oddanih ob uri, določeni v razpisni dokumentaciji, se določi z minuto in pripravljeno.
in se ponudba začne takoj. Razpisna komisija predloži kuverte po vrstnem redu prejema.
Preučuje. 20.1 specifikacije. ovojnice, ki ne ustrezajo
niso ocenjeni. Ovojnice se odprejo v vrstnem redu prejema pred ponudniki in ponudniki.
28.2. Ali dokumenti ponudnikov manjkajo ali ne,
preverite, ali je to primerno. Pomanjkljivi dokumenti ali pisma s ponudbo in obveznice za ponudbo
Neustrezni ponudniki se zabeležijo v minutah. Ponudniki in cene ponudb so objavljeni. Lahko
Pripravljeni zapisnik podpiše razpisna komisija. Na tej stopnji; zavrnitev katere koli ponudbe ali. \ t
dokumentov, ki predstavljajo ponudbo, ni mogoče popraviti in dokončati. Ponudbe
seja se zaključi za takojšnjo oceno komisije.
Člen 29 - Ocena ponudb
29.1. Pri ocenjevanju ponudb najprej manjkajo dokumenti ali dokumenti
v skladu s členom 28 te specifikacije.
ponudbe ne bodo vključene v ocenjevanje. Vendar pa je podlaga predloga
manjkajočih dokumentov ali nepomembnih informacij
V primeru pomanjkljivosti ponudnik v roku, ki ga določijo ponudniki tega manjkajočega dokumenta ali informacije
zahtevajo pisno. V določenem času nepopolne manjkajoče dokumente ali informacije
ponudniki izključeni iz ocenjevanja.
29.2. Dokumenti so popolni in pismo o ponudbi in ponudbi
vrednotenje. Na tej stopnji je zmogljivost ponudnikov
merila in pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Aritmetična napaka v ponudbenem pismu in tabeli v prilogi, ki prikazuje cene, ki jih ponujajo ponudniki
v primeru aritmetičnih napak, ki temeljijo na cenah na enoto, ki jih ponujajo ponudniki
sam. Rezultat tega popravka je ponudba. \ T
in ta položaj se takoj pisno sporoči ponudniku. Šteje se, da je ponudnik sprejel to situacijo.
29.3. Kadar je več kot enemu ponudniku ponujena enaka cena
če se ugotovi, da je ugodna ponudba, se upoštevajo naslednji necenovni elementi:
Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena, ponudbo pa sklene:
29.3.1. Predmet je dokument o delovnih izkušnjah, povezan z razpisom in ponudnikom, katerega znesek je večji (v tem primeru oz.
je dovolj časa za pripravo potrdila o delovnih izkušnjah),
29.3.2. Ponudnik, ki je proizvajalec,
29.3.3. Ponudnik, ki ima certifikat najvišje kakovosti,
29.3.4. Pripravljenost kriogeniškega rezervoarja z novim datumom izdelave,
29.3.5. Pripravljen je imeti certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.
29.4. Na zadnji stopnji, kot rezultat ocene, je bila ekonomsko najugodnejša ponudba na razpisu
Ponudnik se določi in ponudba ostane na ponudniku. Vendar pa ponudba ne bo pripravljena ali
če predlagana cena ni sprejemljiva za razpisno komisijo
komisija lahko nadaljuje s pogajalskim postopkom ali se ponudba začne po postopku, ki ga določi naročnik.
Če se ponudba spremeni v pogajalski postopek, se kvalifikacije in pogoji, določeni v. \ T
shranjevanje je obvezno.
29.5. Razpisna komisija določi utemeljeno odločitev in jo predloži v odobritev razpisnemu organu. odločitev o
imena ali trgovska imena ponudnikov, ponujene cene, datum ponudbe in na katerem ponudniku
razloge za razpis in razloge, zaradi katerih ponudba ni bila izvedena.
29.6. Naročnik odobri odločitev o ponudbi v desetih (10) dneh po datumu odločitve ali
razveljavi z jasno navedbo razloga.
29.7. javnih naročil; če je odločitev sprejeta, se šteje za nično in neveljavno, če je odpovedana.
29.8. Ponudniki, ki nimajo nobenih ponudb, bodo po pošti poslani na naslove obvestil ali
podpis.
29.9. Naročnik lahko zavrne vse ponudbe in razveljavi ponudbo.
Člen 30 - Vabilo za sklenitev pogodbe
S predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v desetih (10) dneh po datumu obvestila ponudniku, ki ostane na ponudbi
Predmet podpisa pogodbe je treba naročniku sporočiti s podpisom ponudnika ali z vračilom.
s priporočeno pošto na naslov obvestila. Pošlji pismo na pošto
Naslednji sedmi dan (7.) Se šteje za datum obvestila ponudniku. Če naročnik meni, da je to primerno,
Doda se lahko deset (10) dni.
Člen 31 - garancija za dobro izvedbo posla
Izračuna se nad ponudbeno ceno pred podpisom pogodbe od ponudnika, ki ostane na ponudbi
Garancija 6% je sprejeta.
Člen 32- Dolžnost in odgovornost ponudnika pri sklenitvi pogodbe
32.1. Ponudnik, ki ostane na ponudbi, mora biti naslovljen (a), (b), (c), (d), (e) in (g) člena 10 te specifikacije.
30. čas v
mora podpisati pogodbo. Varščina za ponudbo takoj po podpisu pogodbe
bo vrnjeno.
32.2. Če te zahteve niso izpolnjene, ni treba protestirati in sprejemati odločitev.
Obveznost ponudbe ponudnika, ki ostane na ponudbi, se evidentira kot prihodek.
Člen 33 - Dodelitev pogodbe
33.1. Pogodba, ki jo naročnik pripravi v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije
in izvajalca.
33.2. Davek, ki ga je treba plačati (brez DDV), slike in. \ T
pristojbine in drugi pogodbeni stroški pripadajo izvajalcu.
33.3. Če ni drugače navedeno v razpisni dokumentaciji, ni obvezno predložiti pogodbe notarju v odobritev.
V - VPRAŠANJA V ZVEZI Z IZVAJANJEM POGODBE
Člen 34 - kraj in pogoji plačila
34.1. Vse vrste plačil izvajalcu v zvezi z nakupom / delom, ki je predmet ponudbe TÜLOMSAŞ Financial
Dela bo opravil oddelek.
34.2. Drugi pogoji za plačilo so določeni v osnutku pogodbe.
34.3. Za to delo se lahko predvidi povečanje / zmanjšanje dela.
34.4. Z odobritvijo uprave se stroški materiala, dostavljenega zgodaj v roku, določenem v pogodbi
Plačan.
34.5. Stroški materiala, ki postane neuporaben zaradi kontrole kakovosti, se ne plačajo.
Člen 35- Predplačila in pogoji
Predplačilo za ta nakup ne bo izvedeno.
Člen 36 - Plačilo za razlike v ceni in pogoji za izračun
Razlika v ceni se ne dodeli izvajalcu.
Člen 37- Datum začetka in zaključka (dobava blaga) \ t
Od datuma podpisa pogodbe začne rok za dobavo veljati in začne se delo. Od tega datuma
ki jo mora TÜLOMSAŞ predložiti izvajalcu
Dostava plina se opravi v najnovejših dneh 3 po uradnem obvestilu. Trajanje celotne tonaže dela
se bo končal z zaključkom. Če pa se TÜLOMSAŞ zdi potrebno, ne glede na tonažo
ima pravico kadar koli odpovedati pogodbo. Po drugi strani pa je skupna tonaža končana,
dokler ni objavljen nov razpis in novi izvajalec začne delati z enakimi cenami in pogoji.
bo nadaljeval.
Člen 38 - Pogoji in pogoji za podaljšanje roka
38.1. Višja sila;
a) Naravne nesreče
b) Zakonska stavka
c) Splošna epidemija
d) Objava delne ali splošne mobilizacije
e) druge podobne situacije, ki jih določi uprava, kadar je to potrebno.
38.2. Sprejetje zgoraj navedenih situacij kot višje sile in podaljšanje roka
stanje višje sile;
a) ki jih ne povzroči napaka izvajalca,
b) ovira izpolnjevanje obveznosti,
c) Izvajalec ne more odstraniti te ovire,
d) v dvajsetih (20) dneh po datumu višje sile,
kot obvestilo,
e) Potrditi ga morajo pristojni organi.
38.3. Poleg tega naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi z izvajanjem pogodbe (dostava na kraju,
odobritev projektov in delovnega programa, pomanjkanje sredstev) in s tem odgovornost
Če pride do zamud nepogodbenikov, je to stanje izpolnitev obveznosti
in da izvajalec ne more odstraniti ovire.
če; uprava preveri razmere glede na ovire in delo, ki ga je treba opraviti v skladu z naravo dela, ki je odloženo
obdobje dela ali celotnega dela se lahko podaljša.
Člen 39 - Kazni v primeru zamude
39.1. Dobava blaga / delo v času, razen v primerih podaljšanja zaradi višje sile
drugače naročnik plača izvajalcu za vsak koledarski dan.
Za zamudo pri dostavi bo potrebna kazen v višini% 0,1 (ena tisočinka).
Ta zamuda ne sme presegati 1 / 3 dobavne dobe, določene v pogodbi. Vendar na zahtevo izvajalca
Če naročnik meni, da je to primerno, se lahko poleg obdobja kazni 1 / 3 dodeli tudi kazenska doba.
39.2. Skupni znesek, ki ga je treba odbiti, nikakor ne sme presegati razpisne cene.
39.3. Kazen za zamudo se odšteje od plačil izvajalcu, ne da bi bilo treba protestirati. ta
Če kazen ne more biti poravnana iz plačil, se zaračuna ločeno od izvajalca.
39.4. Če gradivo / delo ni dostavljeno kljub zgoraj navedenim obdobjem,
določbe o odpovedi.
Člen 40 - Pogoji za sprejem, dostavo, pregled, sprejem
40.1. Pogoji dostave:
Predmet naročila se dostavi na kraj, ki je določen v specifikaciji, vključno s prevozom, raztovarjanjem in zlaganjem,
Tukaj bo administrativno osebje dobilo zapisnik, vendar bo pregledalo in sprejelo gradivo
Odgovornost izvajalca se bo nadaljevala do zaključka.
Če je bil del materiala dostavljen v obdobju. \ T
Tudi če je to mogoče, Uprava ne prejme dostavljenega materiala in ne plača cene.
To je prost.
40.2. Pregled in sprejetje oblik in pogojev:
Pogoji in pogoji pregleda in sprejetja v tehničnih specifikacijah in osnutku pogodbe
To je navedeno.
Določba 41 - Garancija, vzdrževanje in popravila
Garancijsko jamstvo se prevzame do konca pogodbenega obdobja po stopnji 3% od zneska naročila. garancija
Garancijsko obdobje se začne z dnem dokončnega prevzema objekta.
Člen 42 - Reševanje sporov
42.1. Spori, ki se lahko pojavijo v postopku do podpisa pogodbe, veljajo upravne pravice
brez poseganja v upravno sodstvo.
42.2. V primeru sporov, ki izhajajo iz izvajanja pogodbe,
uporabljajo se ustrezne določbe.
Člen 43 - Druge zadeve
43.1. V zvezi s tem razpisom naročnik izključi določbe 4734 in 4735
Zakon ne velja.
43.2. Zasebnost:
43.2.1. Izvajalec je 3 v zvezi z delom znotraj organizacije ali v sodelovanju z organizacijo.
vse vrste tehničnih / upravnih pridobitev z dejavnostmi, ki se izvajajo / izvajajo s posamezniki; poslovni
odločitev, razgovor, prenos informacij, skupno oblikovanje, slikanje, proces, dogovor, metoda, poslovni načrti, programi,
izumov, raziskav in razvoja ter prototipov, vključno z, vendar ne omejeno na
izmenjavo informacij, Organizacija in 3. zaupnost na način, ki ne krši pravic in obveznosti
ohranjati zasebnost in zaupnost v skladu z določbami o nameri in uradni zakonodaji; Izpolnitev pogodbe
pogodbe brez predhodnega pisnega dovoljenja naročnika.
razkriti ali objaviti podrobnosti. Skrite odločitve turških sodnih organov
zahteva po razkritju ali objavi za namene Sporazuma
Odločitev uprave o tej zadevi je dokončna.
43.2.2. Če ta obveznost sploh ni izpolnjena ali zapadla
izgubo, nevarnost izgube ali izgube pravic;
brez poseganja (vključno z prikrajšanimi dobički in zamujenimi priložnostmi) \ t
bi.
SEZNAM ZAHTEV. \ T
VRSTA KOLIČINE
1 - tekoči kisikov plin (najmanjša čistota 99,5%) 150.000 Kg.
Specifikacija: 230.830
OPOMBA: 1 - Izvajalec bo za shranjevanje tekočega kisika uporabil rezervoar s kriogenim tekočim kisikom in uparjalnikom.
Sistem bomo dodelili brezplačno za uporabo našega poslovanja (čistost) in kakršne koli pristojbine
ne bo zahteval.
2 - Obdobje dela poteče, ko poteče določena skupna tonaža. Vendar TÜLOMSAŞ potrebujejo
ima pravico kadar koli odpovedati pogodbo, ne glede na tonažo.
3 - Tudi če je skupna količina določenega plina izpolnjena, je razpis objavljen in nov
dostava se bo nadaljevala z isto ceno in pogoji, dokler se ne začne.